电缆合同(集合五篇)。
在法律法规更加成熟的社会，我们的生活已经无法离开合同。签订合同是对买卖双方权利义务的最好规范。合同范本网编辑为您整理了“电缆合同”的相关资料供您参考，这篇文章是一个非常好的信息来源您可以在其中找到您所需的一切！
电缆合同 篇1
一、 背景介绍
近年来，电缆在建筑、交通、通讯等领域的需求逐渐增加，电缆供应商也越来越多。为保证采购过程的顺利进行，确保所采购的电缆符合质量要求，我们特制定了本技术协议书。
二、 协议目的
本技术协议书的目的在于明确双方的责任和义务，建立合作与沟通机制，确保电缆采购满足产品质量、规格、性能和交货期等要求。
三、 产品要求
1. 规格和性能
1.1 电缆规格应符合国家标准或行业标准的要求；
1.2 电缆的导体电阻、绝缘电阻、屏蔽效果、抗拉强度等性能参数应满足相应标准的规定。
2. 质量保证体系
2.1 供应商应建立健全的质量保证体系，包括从原材料采购、生产加工到产品检验等各个环节的质控措施；
2.2 供应商应提供质量证明文件，并确保产品质量符合合同约定。
3. 交货期要求
3.1 供应商应根据采购方的需求和合同规定，合理安排生产和交货时间；
3.2 如遇不可抗力等特殊情况导致交货延迟，供应商应提前告知采购方并提供详细解释。
4. 售后服务
4.1 供应商应提供完善的售后服务体系，如出现质量问题或其他产品异常情况，供应商应积极配合采购方处理；
4.2 供应商应提供长期保修服务，确保合作项目的正常运行。
五、 价格和支付方式
5.1 电缆产品的价格应根据市场行情、规格和质量等因素进行公正合理的定价；
5.2 支付方式可以通过预付、到付或分期支付等方式进行商定，但需确保付款的安全和有效性。
六、 合作期限与解除
6.1 双方同意在本协议签订后的一年内进行合作，合作期限可协商并根据需要进行延长；
6.2 双方如遇到合同履行上的重大纠纷，可协商解决，若无法协商解决，可通过法律途径解决。
七、 保密条款
7.1 双方在合作过程中所涉及的商业秘密和机密文件应严格保密，未经另一方的书面许可，不得向第三方透露；
7.2 合作终止后，双方应归还或销毁涉及商业秘密的文件和资料。
八、 争议解决
8.1 双方如在执行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；
8.2 若协商不能解决争议，可提交相关部门或仲裁机构进行仲裁裁决。
九、 附则
9.1 本技术协议书一式两份，合同双方各执一份，具有同等法律效力；
9.2 本协议经双方签字并盖章后生效。
相信在双方的共同努力下，通过本技术协议书的执行，我方所采购的电缆产品将满足质量要求，合作愉快。
注：本文仅为范本，具体合同还需根据实际情况进行具体约定。
电缆合同 篇2
v甲方：
乙方：
身份证号码：
为了顺利完成
的电缆铺设工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：
一、 甲方将
的电缆铺设工程任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。
二、 承包内容：施工图电缆管网工程所示全部内容，包含分接箱接线等，直至能够正常通电
三、 承包方式：乙方清包工形式（包括机械、工具），甲方提供主材料
四、 工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款200元计价方式：
五、 工程总价：总工程款40000元，包含图纸范围内所有内容，直至正常通电
六、工程款支付：
工程款做到专款专用，施工中乙方可预支工程款，工程竣工验收合格后，支付总工程款的95%，扣工程款的5%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。
七、甲方的责任：
1、提供施工图纸和施工总体计划及施工技术交底工作。
2、提供工程所用到的材料。材料供应及时，确保乙方的顺利施工。
八、乙方责任：
1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，施工当中听从施工管理人员的管理安排，直到竣工验收合格。
2、负责场内施工场内电线架设等必要的临时设施建设和守护，
3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带。
4、负责场内材料的装、运、卸和保护。
5、不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的十倍罚款。
6、严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现事故的，乙方自行承担经济责任。
九、工程质量
乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。
本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
日期： __年__月__日 日期：__年__月__日
电缆合同 篇3
承包人（全称）：
分包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就该施工事项经协商达成一致，特签订本合同。
一、工程概况
工程名称：室外电缆安装工程
工程地点：分院施工现场
工程承包范围：。
二、合同价款
本分包工程总价元（大写：）明细见附件一。（此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含
三、工期
年月日竣工；
合同工期总日历天数为：40天。
四、工程质量标准
本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标准，并符合承包人IS09001质量保证体系的要求。
五、合同价款的支付
本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10日内支付暂定价的60%；工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%；在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10日内付至最终决算价款的95%；余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。
六、承包人责任
进度等进行监督检查；
2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作；
3．开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要。
七、分包人责任
施工质量、安全等问题。原则上分包人代表不得易人，如确实需要更换的，分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意。后任代表继续承担前任代表应负的责任。分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议，不得迟到、缺席。分包人驻工地主要管理人员，工程开工到竣工须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务，现场负责人必须保持通讯方式24小时开通，否则承包人有权对分包人进行罚款。
按期完成。在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序，接受业主、承包人和监理方的监督。
监理，经各方会同协商进行处理并办理技术签证，签字认可后实施。
符合国家验收标准及政府有关规定的合格产品，严禁采购使用不合格的“三无”产品。
5．在施工过程中安全必须达到优良，文明施工必须严格执行《武汉市建筑工地文明施工管理手册》并达到市级以上文明施工现场。分包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包人在施工中发生的一切安全事故，由分包人承担承担责任。
6．分包人需遵守有关部门对施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。
7．在保修期内，接到承包人维修通知八小时内到达现场进行维修，超过规定时间未派专人维修，视为违约，每次罚款壹万元，由分包人承担由此发生的一切损失。
八、工程竣工验收
1．工程竣工后分包人应及时填制记录表报承包人和监理，承包人及监理接到通知后二十四小时内到场验收，经检验合格由三方签字认可后方可进行竣工移交，并提供3份竣工图纸。
国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据进行验收。
九、本合同一式肆份，承包人叁份，分包人壹份，均具有同等法律效力。
十、其他
附件一、详见电缆安装预算书。
承包人：
分包人：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
开户银行：
帐号：
电缆合同 篇4
2022输电电缆买卖合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。输电电缆买卖合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022输电电缆买卖合同正文内容
购买单位：(以下简称甲方)
供货单位：(以下简称乙方)
本合同所购电缆应符合国家现行标准及规范要求(甲方如特殊规定除外)。经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条产品名称品种、规格和质量及颜色
1、甲方确定乙方供给的“永通”产品名称、规格：见附件1。
2、产品技术标准及质量要求：国家标准。
第二条产品数量和计量单位、计量方法
1、产品数量：见附件1。
2、计量单位、计量方法：米每米单价*数量=价款。
3、产品交货量计算方法：到货米数*单价=到货量。
第三条产品包装标准和包装物供应按国家标准包装
第四条产品交货单位、运输方式、到货地点
1、产品交货单位：乙方
2.交货方式：分批次交货
3、运输方式：乙方运输
4，到货地点：东新路728号
第五条产品交(提)货期限
1、按甲方分批采购计划传真通知上确定的交货日期交货，乙方须在收到传真后第一时间回传真确认收件情况。
2、交货时间为收到传真之日起7天内将货物送到本合同约定的交货地点。
第六条产品价格与货款结算
1、产品价格：产品单价按本合同附件一《电缆报价表》上的价格确定;合同总价按甲方实际用量和附表一产品单价计算。
2、货款结算：
本合同签字盖章生效后一周内甲方向乙方支付贰万元人民币(￥元)作预付款，乙方根据甲方提供的计划进行供货;货到一星期之内甲方向乙方付足每批货款的75%(含预付款贰万元人民币);验收合格后七日付足总货款的100%。
第七条验收标准
1、乙方必须向甲方提供所有产品出厂合格证。
2、按合同约定的质量标准进行验收。第八条乙方违约责任
1、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款向甲方支付逾期交货违约金(违约金按逾期交货款金额的每日万分之五计算)。
2、乙方提前交货的，甲方收货且经验收与合同规定一致后，仍按合同规定的交货日期付款。
第九条甲方违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货款的20%的违约金。
2、甲方逾期付款的应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
第十条其它
1、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
2、本合同附件一属于本合同有效组成部分，与本合同均具有同等法律效力。
3、本合同如有未尽事宜，可另行签定补充协议，补充协议与本合同均具有同等法律效力。
4、本合同经甲乙双方签字盖章后生效;本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电缆合同 篇5
电缆采购合同
乙方：xxxx有限公司
联系人：xxx
联系电话：xxx
地址：xxx
鉴于：
1、甲方是一家xxx公司，具有xxx背景，xxxxxxx；
2、乙方是一家从事xxx业务的公司，xxxxxxx；
3、甲方有采购xxx电缆的需要，乙方能够提供相应的产品和服务；
4、双方经过友好协商，达成以下协议。
一、产品信息：
1. 电缆型号：xxxxxxxxx
2. 规格：xxxxxmm
3. 材质：xxxx
4. 其他：xxxxx
二、合同金额：
本合同总金额为 xxxxxxx元，包括税前价格和税费，具体分摊比例详见下表：
序号 项目 名称 金额（元） 备注
1 产品单价 ￥/m
2 采购数量 m
3 税率
合计
三、合同履行方式：
1. 交货期：
（1）乙方应在甲方下单后1天内，提供采购发票，并开具增值税专用发票；
（2）乙方承诺在合同生效后的7个工作日内，完成订单的生产和交货；
（3）甲方应在收到产品后3天内进行验收，否则视为已经验收合格。
2. 付款方式：
（1）本合同支付方式为先验收后付款的方式，甲方在收到产品合格验收报告后，7天内向乙方支付全部货款；
（2）付款方式为银行汇款，汇款时甲方和乙方均应附上其名称、账户、开户行名称和地址等必要信息，汇款费用由汇出方自理。
3. 合同变更：
（1）本合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方书面协商后，签署完备变更协议并由双方授权代表签字后方可生效。
4. 违约责任：
（1）任何一方违反本合同的履行义务，均应承担相应的违约责任；
（2）因一方违约造成对方或对方客户的经济损失，违约方应承担赔偿责任。
四、其他事项：
1. 本合同有效期为xxxxx年。
2. 本合同未涉及的事项双方可另行协商并以书面形式确认。
3. 本合同文本一式xxxx份，自双方授权代表签字后生效。
甲方：公司名称：xxxx有限公司
（盖章）地址：xxx联系人：xxx
联系电话：xxx传真：xxx
日期：xxxx年xx月xx日
乙方：公司名称：xxx有限公司
（盖章）地址：xxx联系人：xxx
联系电话：xxx传真：xxx
日期：xxxx年xx月xx日
以上是电缆采购合同范文，仅供参考。具体合同内容应根据实际情况进行具体制定。