最新委托合同集锦。
当人们逐渐拥有法律意识之后,对于我们来说,合同的重要性不言而喻。签订合同最后还是为了保护自身利益,一般合同是怎么起拟的呢?如果你觉得这个小技巧挺不错不妨把它分享给你的同事和朋友。
委托合同 篇1
关于各类合同纠纷的地域管辖可以分几个部分
第一,在各类合同中有两类合同民诉法做了特别规定:
保险合同 被告住所地、保险标的物所在地。
若保险标的物是运输工具或运输中的货物 被告住所地、运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地。
运输合同 运输始发地、目的地、被告住所地。
第二,对于其他合同:
双方当事人可以协议选择以下法院 被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地。
若当事人①未选择或②选择管辖的协议不明确或③选择了两个以上法院或④选择违反了级别管辖和专属管辖规定(在②③④情形下,协议无效) 被告住所地、合同履行地。
若合同没有实际履行且当事人双方住所地又都不在合同约定的履行地 被告住所地。
第三,合同履行地的确定。
购销合同:
①双方在合同中对交货地点有约定的,以交货地点为合同履行地。
②合同的实际履行地与合同中约定交货地点不一致,以实际履行地为合同履行地。
③若在合同中对交货地点没有约定的,以交货方式确定合同履行地。
其一,送货方式:以货物到达地为合同履行地。
其二,提货方式:以提货地为合同履行地。
其三,代办托运:以货物发运地为合同履行地。
加工承揽合同:除当事人另有约定,以加工地作为合同履行地。
财产租赁合同、融资租赁合同:除当事人另有约定,以租赁物使用地为合同履行地。
补偿贸易合同:以接受投资一方主要义务履行地为合同履行地。
借款合同:除当事人另有约定,以贷款方所在地为合同履行地。
证券回购合同:凡在交易场所内进行的,交易场所所在地为合同履行地。
名称与内容不一致的合同:以该合同的内容确定合同的性质,从而确定合同履行地;若根据该合同的内容难以区分合同的性质,以及合同的名称与该合同的部分内容相符的,则以合同的名称确定合同履行地。
供用电、水、气、热力合同:按当事人的约定确定;当事人没有约定或约定不明确的,供电、供水、供气、供热力设施的产权分界处为履行地点。
法条原文:
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二十四条 因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
第二十五条 合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
第二十六条 因保险合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者保险标的物所在地人民法院管辖。
第二十八条 因铁路、公路、水上、航空运输和联合运输合同纠纷提起的诉讼,由运输始发地、目的地或者被告住所地人民法院管辖。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见
第十八条 因合同纠纷提起的诉讼,如果合同没有实际履行,当事人双方住所地又都不在合同约定的履行地的,应由被告住所地人民法院管辖。
第十九条购销合同的双方当事人在合同中对交货地点有约定的,以约定的交货地点为合同履行地;没有约定的,依交货方式确定合同履行地;采用送货方式的,以货物送达地为合同履行地;采用自提方式的',以提货地为合同履行地;代办托运或按木材、煤炭送货办法送货的,以货物发运地为合同履行的。
购销合同的实际履行地点与合同中约定的交货地点不一致的,以实际履行地点为合同履行地。
第二十条 加工承揽合同,以加工行为地为合同履行地,但合同中对履行地有约定的除外。
第二十一条 财产租赁合同、融资租赁合同以租赁物使用地为合同履行地,但合同中对履行地有约定的除外。
第二十二条 补偿贸易合同,以接受投资一方主要义务履行地为合同履行地。
第二十三条 民事诉讼法第二十五条规定的书面合同中的协议,是指合同中的协议管辖条款或者诉讼前达成的选择管辖的协议。]
第二十四条 合同的双方当事人选择管辖的协议不明确或者选择民事诉讼法第二十五条规定的人民法院中的两个以上人民法院管辖的,选择管辖的协议无效,依照民事诉讼法第二十四条的规定确定管辖。
第二十五条 因保险合同纠纷提起的诉讼,如果保险标的物是运输工具或者运输中的货物,由被告住所地或者运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地的人民法院管辖。
委托合同 篇2
甲乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商,就墙体广告的制作、发布事宜达成共识,根据《中华人民共和国民法典》、《广告法》中有关规定,特制定以下条款:
一、项目内容。
甲方于_____年_____月_____日委托乙方,在境内公路两侧制作、发布墙体广告。
二、项目价格。
1、墙体广告工程量:
2、墙体广告制作单价:
3、工程总造价:
三、项目要求。
乙方须按甲方签字认可的墙体广告样稿执行,由于墙体广告的特殊性,实际墙面制作颜色、效果允许与样稿稍有出入。
四、工程日期。
预计为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。。在施工期间如遇阴雨天气超过5天,甲方应给予补偿,补偿办法每个施工班组300元/日。
五、工程变动。
若因出现雪、雨、雾等自然因素及政府干涉等双方无法控制特殊情况,使本合同无法履行或无法继续履行,甲方应支付乙方实际已完成的工程金额;若甲方对墙体广告提出改动意见,应书面通知乙方,并经过协商认可支付相应费用。
六、付款方式。
合同签订时甲方支付总工程款的30%计元,乙方全线开工后凭20%施工进度照片再支付总工程款的30%计元,完工扫尾阶段验收合格后支付总工程款至90%,投放结束后支付余款。
七、乙方送报企业墙体广告实景照片反馈单
,甲方收到后即视为该批所报工程已竣工,甲方向乙方开具收到证明。
八、验收方式。
1、乙方应向甲方提供有人物作为高度参照的实景照片,甲方根据乙方提供的实景照片进行面积验收,胶卷及冲洗费用由乙方承担。
2、甲方还可根据需要进行现场抽查,如甲方在抽查中发现某一单块广告实际面积少于乙方提供的结算面积的3%,则甲方有权对乙方处以该广告结算价格两倍的罚款。
3、实地考察验收时,乙方必须有工程监理人员陪同,并代表乙方在最终的验收报告上对所抽查的广告质量予以签字确认,抽查所耗出车费用由乙方承担,甲、乙双方验收人员差旅费用自理。
九、验收期限。
由该工程竣工之日起,不能超过10天,逾期视为默认验收合格,甲方验收后7日内将约定合同款付给乙方。
十、广告审批手续。
广告发布的申请及审批手续由乙方负责,甲方应提供相关合法有效证件,因甲方不能及时提供有关证件而引起纠纷或损失由甲方承担。
十一、甲乙双方书面同意的广告投放规划、墙体广告样稿、中途调整方案等书面内容为本合同,具有同等法律效力。
十二、投放要求。
1.本次投放的广告期是1年,必须确保1年内在正常自然天气条件下不褪色。
2.本次投放的墙体广告要求在高速公路路口、国道、省道两侧的显著位置。
3.为甲方制作的墙体广告的面积规格要求:甲方原则上规定单块广告的面积在30~60平方米内;当乙方遇到位置、效果俱佳的超过60平米的广告制作资源,必须征求甲方的同意后方可施工制作。
4.乙方应确保投放的所有广告符合国家和地方有关法规的要求。
十三、售后承诺:
2、甲方广告如遇被覆盖、墙体拆除等情况,乙方不承担责任。但乙方可以提供相关手续予以配合。
4、甲方必须清楚,墙体广告的载体是不确定的,墙体广告的载体有可能被拆除、遮挡、涂刷等。
十四、违约责任。
甲乙双方中一方违反协议中条款,违约方应向对方偿付合同总额的20%作为违约金。
本合同一式两份,具有同等法律效力,自签字之日起生效,涂改无效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托办理人:;委托办理人:
电话:电话:
签订地点:签订地点:
委托合同 篇3
一、
┌────┬──────────────────────────────┐
│检测目的│[ ]了解产品性能 [ ]质量检查 [ ]产品认证型式试验 [ ] │
├────┼─────────────┬──────┬─────────┤
│检测依据│ │检测方法│[ ]标准 [ ]非标准 │
├────┼─────────────┴──────┴─────────┤
│││
│检测项目││
│││
│与 ││
│││
│技术要求││
││注:灯具光度测试请提供如下参数:额定光通量,安装场所,照射距│
││离,工作面高度,悬吊长度等。│
├────┼───────┬─────┬──────┬─────────┤
││样品名称 │ │型号规格│ │第
│├───────┼─────┼──────┼─────────┤一
││额定电压(v) │ │额定功率(w) │ │联
│├───────┼─────┼──────┼─────────┤
││额定频率(hz) │ │额定电流(a) │ │白
│├───────┼─────┼──────┼─────────┤
│样品信息│注册商标 │ │样品数量│ │
│├───────┼─────┼──────┼─────────┤委
││光源种类 │ │镇流器种类 │ [ ]电感 [ ]电子 │托
│├───────┼─────┴──────┴─────────┤单
││样品类别/等级 │( )类,ip( ),( ),tw( ),tc( ),防爆标志( )│位
│├───────┼──────────────────────┤
││提供的资料│[ ]说明书 [ ]图纸 [ ]产品标准 [ ]材料清单 │
│├───────┼─────┬──────┬─────────┤
││其他信息 │ │附件│ │第
├────┼───────┼─────┼──────┼─────────┤二
││名称 │ │联系人 │ │联
│制造单位├───────┼─────┼──────┼─────────┤
││地址 │ │邮编│ │红
│ 信息 ├───────┼─────┼──────┼─────────┤
││电话 │ │传真│ │
├────┴───────┼─────┴──────┴─────────┤检
│样品取回方式│[ ]自取 [ ]放弃 [ ]邮寄 │测
││[ ](航空/轮船/火车/汽车)托运│机
├────────────┼──────────────────────┤构
│检测报告结论│[ ]总结论 [ ]单项结论 [ ]实测数据 │
││[ ]评价与说明 [ ]不确定度评价 │
├────────────┼──────────────────────┤
│检测报告获取方式与时间 │[ ]自取 [ ]邮寄 [ ]快递 [ ]电子传送; │
││工作日( ) │
└────────────┴──────────────────────┘
以上表格内的信息由乙方(委托方)填写
二、
┌────┬───────────────────────┬────┬─┐
│接样方式│[ ]送样 [ ]实验室带回 [ ]邮寄到样 [ ]托运到样 │样品状况│ │第
├────┴─┬─────────────────────┴────┴─┤三
│分包检测项目││联
├──────┼────────────────────────────┤
│检测费 │¥ 元 大写:│黄
├──────┴────────────────────────────┤
│甲,乙双方经友好协商,达成如下约定:①本合同经双方签,并且自到款,到│
│样(包括测光夹具等试验所需附件)之日起生效。②计算交付天数时应扣除试验中│留
│断天数。③甲乙双方必须认真履行本合同中所有约定的各项条款,任何一方如有│存
│不尽责任而造成的经济损失,由违约方承担,另一方有权提出终止本合同。④检│
│测结束,乙方在领取检测报告时一般应同时取回样品,逾期三周不来领取样品将│
│被视作放弃。⑤甲方应保护检测样品的技术专利权,保守其技术秘密。⑥本合同│
│不受不可抗力因素的约束。⑦本合同一式三份,乙方(委托方)执一份,甲方│
│份(检测机构)执二。│
├─────────────────┬─────────────────┤
│甲方(检测机构)│乙方(委托方) │
│名称:│名称:│
├─────────────────┼─────────────────┤
│地址: 邮编: │ │
├─────────────────┼─────────────────┤
│电话: 传真: │地址:│
├─────────────────┼─────────────────┤
│e-mail: 网址:www│邮编:│
├─────────────────┼─────────────────┤
│帐户名称:│电话: 传真: │
├─────────────────┼─────────────────┤
│开户银行:│e-mail: │
├─────────────────┼─────────────────┤
│帐 号: │网址:│
├─────────────────┼─────────────────┤
│经办人: │经办人: │
├─────────────────┼─────────────────┤
│日期: 年 月 日 │日期: 年 月 日 │
└─────────────────┴─────────────────┘
委托合同 篇4
新版广告发布委托合同范本
随着人们法律意识的建立,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么制定合同书有什么需要注意的`呢?以下是小编为大家整理的新版广告发布委托合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
甲方(广告客户或代理单位):_________
地址:_________
邮码:_________
电话:_________
法定代表人:_________
职务:_________
乙方(广告发布单位名称):_________
地址:_________
邮码:_________
电话:_________
法定代表人:_________
职务:_________
甲乙双方根据国务院《中华人民共和国广告法》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间发布_________广告。
二、广告发布媒介为_________。
三、单位广告规格为_________。
四、广告采用样稿(样带),未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿(样带)。
五、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,乙方可要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有权拒绝发布。
六、广告样稿(样带)为合同附件,与本合同一并保存。
七、广告单价_________元,加急费_________元,其他费用_________元,扣除优惠_________元,扣除代理费_________元,播出(刊登)次数_________,总计_________元。
八、甲方应在_________年_________月_________日前将广告发布费付给乙方,付款方式_________。
九、违约责任:_________。
十、合同纠纷解决方式:_________
(1)由_________仲裁委员会仲裁;
(2)向_________人民法院起诉。
十一、其他:_________。
十二、广告的编排方式和发布时间表:_________。
十三、本合同一式两份,经双方代表人签字后生效。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇5
某县供电公司为了依法收取所欠电费,于2003年3月1日与顺丰律师事务所签订一份委托代理合同,约定由顺丰律师事务所指派律师代理供电公司通过诉讼向甲、乙、丙三公司追回所欠电费,律师费为8万元。并约定双方不得无故终止合同,若任何一方违约,均应向对方支付律师费8万元的20%的违约金。合同签订后,在顺丰律师事务所的代理下,供电公司将甲公司诉至县法院。2003年6月17日县法院作出由甲公司偿还供电公司12万元的民事判决。可供电公司随后却向顺丰律师事务所发出书面通知,称对乙、丙两公司不予起诉,要求解除委托代理合同。供电公司仅支付了律师费3万元。而顺丰律师事务所向供电公司提出:双方已在合同中明确约定不得无故终止合同,供电公司单方提出解除委托代理合同,实属违约,除应全额支付律师费8万元外,并要求其支付违约金1.6万元。双方为此发生争执,顺丰事务所于2003年6月28日将供电公司诉至县法院。
办案人员对供电公司应全额支付顺丰律师事务所8万元律师费没有异议,但对1.6万元的违约金该不该支付,产生了两种不同的意见。
第一种意见认为:供电公司与顺丰律师事务所签订的委托代理合同,并不违反法律和行政法规的强制性规定,应为有效合同。供电公司单方提出解除合同,构成违约,应当支付1.6万元违约金。
第二种意见认为:供电公司与顺丰律师事务所签订的委托代理合同,除约定双方不得无故终止合同及违约金条款无效外,其余均为有效。根据我国合同法第410条之规定,该1.6万元所谓的“违约金”不予支付。
笔者同意第二种意见。其理由和法律依据如下:
在本案中,供电公司与顺丰律师事务所签订的合同中,除约定“不得无故终止合同,若任何一方违约,均应向对方支付律师费20%的违约金”无效外,其余均为有效。依照合同法第410条:“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的,除不可归责于该当事人的事由外,应当赔偿损失”之规定。此法律规定有两层含意:其一,双方当事人可以随时解除合同。那么与其所约定“不得无故终止合同”,显然是与法相悖的.。其二,因解除合同造成对方损失的,除不可归责的事由外,应予以赔偿。由于供电公司解除委托合同,使律师事务所受损5万元,理应供电公司赔偿。依此规定,当事人双方都可以任意解除合同,由此造成的法律后果只限于赔偿经济损失,而排除违约金在委托合同中的适用。那么与其约定的“违约金”条款与法不符。故合同中规定有关违约金的条款是无效的条款,因此供电公司不该承担1.6万元违约金。
委托合同 篇6
甲方:中国海洋航空集团公司工程成套事业部
乙方:
经友好协商,甲乙双方就乙方承办/代理甲方之_Bisotoun项目设计院、厂家技术协调_会议事宜达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、甲方主办的_Bisotoun项目设计院、厂家技术协调_会议全部交由乙方承办。具体时间地点由甲方通知。
二、合同价格及乙方服务范围:
1、甲乙双方约定此次会议服务合同价格为人民币¥150,000.00(壹拾伍万元整),此价格包含此次会议服务期间所有费用,除此之外,乙方不得向甲方收取任何其他费用。
2、乙方服务范围包括但不限于:1)礼仪及接待;2)会议交通;3)会场布置;
4)会议餐饮安排;5)会议秩序维持;6)会议秘书服务;7)会议代表住宿安排;
8)会务考察安排;9)往返票务服务及站场接送;10)财务协助。
以上服务范围内具体事宜,由乙方根据甲方指令具体办理,且乙方应及时、无条件执行,否则甲方有权根据甲方延误、耽搁情况在总合同价中予以扣除。
三、双方确认,以上预定及服务属于不可撤销约定。自双方签字、盖章之日起协议立即生效。
四、双方确认,所有服务费用由甲乙双方核算认可,甲方在会议完成后7日内将款项支付给乙方
五、仲裁双方约定,如果对本协议执行出现争议,将协商解决。
六、生效本协议自双方共同签章后生效。
甲方:乙方:
中国海洋航空集团公司工程成套事业部
日期:20xx年2月2日
委托合同 篇7
地址:身份证号码:
乙方: 律师事务所
地址:电话:
鉴于甲方的丈夫 因被***市***区人民检察院指控犯有组织卖淫罪,案件将移送人民法院进行审理,甲方愿意聘请乙方律师为**担任审查起诉阶段和一审阶段的辩护人。
为此,甲、乙双方经充分协商,就甲方委托乙方为**提供审查起诉阶段和一审阶段刑事辩护事宜达成以下协议:
一、甲方委托乙方律师担任被告人**审查起诉阶段、一审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托,指派***律师、***律师担任被告人**的刑事辩护人。
二、甲方应:1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情,为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助;2. 按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。
三、 乙方律师接受委托后,除非由于律师所不能控制的原因,在审查起诉阶段和一审阶段应当完成以下工作:
(1)查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料;
(2)会见被告人,了解其本人对指控的意见及对案情的叙述;
(3) 按时出庭,依法为被告人进行辩护,维护被告人的合法权益。
四、根据本案的具体情况和复杂程度,双方约定甲方向乙方支付辩护费壹万元和办案费伍仟元,共计人民币壹万伍仟元(¥15000元)。
辩护费包括本协议第三条所列规定乙方应完成的工作的费用及向相关人员的有关咨询费用。
办案费是指乙方为办理甲方委托事项所发生或可能发生的全部费用,包括交通、通讯、复印、打字等费用及乙方辅助人员的报酬。
五、辩护费及办案费应于本协议签订之日一次性给付,至迟不超过本协议签订之日起的三天,如甲方不按期全额付清上述费用的,则本协议自动终止。
六、如果乙方无故终止履行本协议,辩护费全额退还甲方;如果甲方无故终止,辩护费不予退还。
七、甲、乙双方正式签署本协议且甲方已按期、足额向乙方支付了辩护费、办案费后,乙方律师应及时向检察院、一审法院提交辩护手续,并会见被告人**。
八、本协议有效期限,自生效之日起至本案本审终结止。(判决、检察机关撤回起诉及撤销诉讼。)
九、 本协议一式两份,双方各持一份。如需变更,另行协议。
甲方: 乙方: 律师事务所
签约时间:签约时间:
篇二:刑事案件辩护委托合同-一审阶段(自首都律师)
刑事案件辩护委托合同 (一审阶段)
编号:
甲方: 地址: 电话: 传真: 邮政编码: 乙方: 北京市鼎知律师事务所
地址: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦1017 邮政编码:100031电话:010—66416519传真:010—66418608
鉴于, 因涉嫌 被检察院指控,现案件已/或将移送人民法院进行审理。 鉴于,甲方愿意聘请乙方律师为担任一审辩护人。 为此,甲、乙双方经充分协商,达成以下协议:
第一条 委托
甲方委托乙方律师担任被告人一审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托,指派 律师、律师担任第一审辩护人。
第二条 双方的义务
(一)甲方的义务
1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情,为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助;[笔墨评语网 Bmrbh.COm]
2、按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。
(二)乙
方的义务
乙方律师接受委托后,除非由于律师所不能控制的原因,在法院第一审阶段应当完成以下工作:
1、查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料;
2、会见被告人,了解其本人对指控的意见及对案情的叙述;
3、按时出庭,依法为被告人进行辩护,维护被告人的合法权益。
第三条 辩护费及办案费
根据本案具体情况和复杂程度,双方约定:甲方向乙方支付辩护费元和办案费元, 共计人民币 元。
辩护费包括本协议第二条第(二)项所规定乙方应完成的工作的费用及向相关人员的有关咨询费用。
办案费是指乙方为办理甲方委托事项所发生或可能发生的全部费用,包括但不仅限于交通、通讯、复印、打字等费用及乙方辅助人员的报酬。办案费采用包干方式。除非甲方同意,无论乙方的实际办案支出是否超过该费用,甲方均无另行给付的义务。
第四条 支付时间
辩护费及办案费应于本协议签定之日给付,至迟不超过本协议签定的次日(如遇法定节假日时,可顺延至法定节假日后的第一天)。
第五条 责任
如果乙方无故终止履行本协议,辩护费全额退还甲方;如果甲方无故终止,辩护费不退还。
第六条 特殊规定
甲、乙双方正式签署本协议且甲方已按期、足额向乙方支付了辩护费、办案费后,乙方律师应及时向一审法院提交辩护手续,并会见被告人,委托的最终生效以被告人本人同意由乙方律师为其担任一审辩护人为准。
如果被告人本人不同意乙方律师为其担任一审辩护人,乙方应及时通知甲方及一审法院,并协商部分退还辩护费及剩余办案费,双方终止履行本协议。
第七条 协议有效期
本协议有效期限,自生效之日起至本案一审终结止。(判决、检察机关撤回起诉及撤销诉讼)。
第八条 本协议一式两份,双方各持一份。如需变更,另行协议。
甲方: 乙方:北京市鼎知律师事务所
签约时间: 签约时间:
委托合同 篇8
甲方(委托人):
乙方(受托人):
甲、乙双方根据《合同法》,参照国家有关建设项目前期准备的规定和规范,就甲方委托乙方编制可行性研究报告事宜,经协商一致达成如下条款。
第一条、委托事项
1,甲方委托乙方编制《》 2,甲方委托乙方进行有针对性的市场调研,比如竞争对手的产品、市场策略和营销,具体由甲方另行出具委托书,并另行协商委托服务费用。
第二条、基本要求
1、乙方通过对项目所在地地理及环境进行必要的实地调研,根据国家有关建设项目前期阶段的规定和规范,编制项目可行性研究报告,为甲方向政府申请立项提供依据。
2、项目可行性研究报告应达到规定的深度和要求,符合国家发改委关于工程项目建设和报审的规定,乙方应根据甲方的要求对项目可行性研究报告进行修改,直至通过评审或者备案。
3、在乙方全部交付项目可行性研究报告后,在 个月
的有效时间内,乙方按照甲方要求的调整意见随时对项目可行性研究报告初稿进行免费修改。
第三条、主要内容
乙方编制的项目可行性研究报告的主要内容应包括: 项目总论、项目背景和概况、市场分析、建设条件及选址概况、建设规模、相关技术方案、环境保护、劳动保护、企业组织和劳动定员、项目进度安排、投资估算与资金筹措、财务效率和社会效益评价、可行性研究结论与建议等。
甲方应及时提供编制可行性研究报告所需要的各项基础资料,为乙方履行本合同进行实地调研工作提供便利。
第四条、协作事项
甲方向乙方提供可行性研究报告编制所需的基本数据资料与各种资质证明材料,甲方指定专人配合乙方编制项目可行性研究报告,若甲方不及时提供基础资料,乙方提交项目可行性研究报告的时间相应顺延。乙方提交的项目可行性研究报告出现遗漏和错误的,乙方应及时修正、补充。
第五条、履行期限
乙方于 年 月 日前向甲方提交符合要求的可行性研究报告。若编制过程中出现急需双方协商的问题,经双方协商后,乙方提交初稿的时间可适当调整,交付时间可向后顺延。
第六条、服务报酬
甲方支付乙方报酬元整(¥ 元),该报酬不包括本协议第1条第2项中的费用。
第七条、报酬支付方式
3本协议签订后天内,甲方先支付%,乙方提交初稿后,并经甲方验收后天内再支付%,余款在政府部门审批后 天内付清。
第八条、保密事项
乙方编制项目可行性研究报告过程中了解的涉及甲方商业秘密内容,未经甲方同意,乙方不得泄露给任何第三方,未经甲方同意,乙方在完成项目可行性研究报告编制后,不得留存属于商业秘密的技术文件与资料。
xxx人民政府
二〇xx年x月x日
委托合同 篇9
委托代理合同和委托代理合同相关规定
什么是委托代理合同
委托代理是指代理人依据被代理人的委托,以被代理人的名义实施的民事法律行为。其效力直接归属于被代理人。根据《民法通则》的规定,委托代理的形式主要有两种,即书面和口头形式,当事人在实际运用中,可以用口头形式,也可以用书面形式,但法律规定用书面形式的,应按法律规定,采用书面形式,如诉讼代理,代签经济合同等,均应采用书面形式。
委托代理合同范本
××市××所(20*)民/经/行/非字第*号
(甲方)因××一案,现委托××市第××律师事务所(乙方)律师出庭代理/代理,经双方充分协商,订立合同如下:
一、乙方接受甲方的委托,指派律师***为甲方第*审代理人。
甲方委托乙方代理权限是:
二、律师必须根据事实和法律参加诉讼活动,认真负责地履行律师的职责,维护委托人的合法权益。
三、根据国家《关于业务收费标准》的规定,甲方向乙方支付代理费**元,标的费**元。
四、乙方为本案调查、出庭所需差旅费,按国家规定标准全部由甲方负担。甲方向乙方支付差旅费*元。
五、甲方必须真实地向律师叙述案情,提供证据。在接受委托后,如发现甲方担造事实,弄虚作假,乙方有权终止代理,依本合同所收费用不予退还。
六、如乙方无故终止合同,代理费和标的费应全部退还甲方;如甲方无故终止合同,代理费和标的费不予退还。
七、如一方要求变更本合同条款需另行协议。
八、本合同经甲乙双方或其代表人签字(或盖章)生效。
九、本合同有效期限:自签订之日起至本案终结止(判决、调解、案外和解、撤诉及调查结案)。
十、本合同一式两份,双方各持一份。
甲方: 乙方:××市××律师事务所住所:住所:
电话: 电话:
年 月 日
委托代理合同相关规定
委托代理合同有如下法律责任:
第一,代理人和被代理人之间负连带责任。委托书授权不明的,代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。如果代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,由被代理人和代理人负连带责任。
第二,代理人不履行代理职责,损害被代理人利益的责任。如果代理人以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人进行民事活动造成损失的,应当承担民事责任。这种情况实际上是代理人独断代理行为。如果代理人和第三人串通,损害被代理人的利益的,由代理人第三人负连带责任。
第三,无权代理造成损害的责任。如果没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的代理行为,只有经过被代理人的追认,被代理人才承担法律责任。未经追认的行为,由行为人承担法律责任。如果本人知道他人以本人的名义实施民事行为而不作否认表示的,视为同意。如果第三人知道行为人没有代理权;超越代理权或者代理权已经终止还与行为人实施民事行为给他人造成损失的,由第三人和行为人负连带责任。
代理人为了维护被代理人的利益,可以将自己取得的代理权转托他人。转托他人代理的,应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人的同意,应当在事后及时告诉被代理人,如果被代理人不同意,由代理人对自己所转托的人的行为负法律责任。但在紧急情况下,为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,不受这个限制。
属于因无效代理订立的无效合同,包括以下情况:
1、无权代理人订立的未经被代理人追认的合同;
2、代理人以被代理的人名义同自己签订的合同;
3、代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同;
4、代理人与对方通谋签订的损害被代理人利益的合同。
委托合同 篇10
委托方:
受托方:
委托方为 工程的建设单位,受托方为具备法定资质以及丰富建设项目咨询服务经验的专业咨询公司。委托方因 工程,委托受托方进行该项目的可行性研究报告(项目建议书)编制工作,为了明确双方的权责,维护各自合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,在平等、自愿、互利的基础上,就服务事宜协商一致,制订本合同,以资共同信守。
一、受托方的服务内容
1.1 受托方为委托方编制可行性研究报告(项目建议书),可行性研究报告(项目建议书)应包括但不限于以下内容:
1.1.1 项目的背景及概况
1.1.2 项目的发展及需求分析
1.1.3 对该项目现场及周边环境进行详细研究,并根据场地现状及建设条件,提出评价意见
1.1.4 对各专业设计进行研究,提出项目的建设方案
1.1.5 通过对环境影响的评估及分析,提出环境影响总统评价
1.1.6 分析周边环境及交通状况,提出交通安全的措施
1.1.7 项目实施安排与进度计划
1.1.8 投资估算与资金筹措
1.1.9 财务与社会评价
1.1.10 结论与建议
以上十项内容可结合项目的具体情况进行调改,最终形成完整的该项目可行性研究报告(项目建议书)。
1.2 提供服务过程中受托方应服从委托方制订的服务方案和具体的服务工作安排。
1.3 受托方应在本合同签订且委托方提交全部资料后个工作日内向委托方提交可行性研究报告(项目建议书)一式 份。
二、服务费用的标准及结算
2.1 服务费用合计为,本费用为固定费用(按号文件规定取费标准计取),在受托方全面履行本合同义务的前提下,上述费用为委托方应支付给受托方的全部费用。
2.2 服务费用具体方式为:分两次支付,本合同生效后日内,委托方向受托方支付预付款元整);受托方向委托方提交符合本合同约定的可行性研究报告(项目建议书)
后,经委托方书面认可且可行性研究报告(项目建议书)得到政府相关部门批准之日起 日内,委托方向受托方支付 元整(大写: 元整)。
三、双方的权利和义务
3.1 委托方的权利和义务
3.1.1 委托方应在本合同签订后目前现有的与工程有关的数据和资料。
3.1.2 检查、监督受托方的工作,对受托方不符合合同规定的服务内容,委托方有权要求受托方限期改正。
3.1.3 受托方服务人员的工作能力及表现不符合合同的约定和委托方要求的,委托方有权要求受托方更换工作人员。
3.1.4 受托方应如实向委托方提供服务人员详细资料。
3.1.5 委托方在从事服务过程中,委托方有权派专人监督、检查。
3.1.6 在合同期内,委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料,如上述信息资料对于可行性研究报告(项目建议书)的编制工作密切相关,委托方应及时地提供给受托方,必要时可吸收受托方参加本工程可行性研究的人员参加。
3.1.7 在不违反有关国家法律规定和委托方工作制度的前提下,委托方可对受托方的服务工作提供配合。
3.1.8 本项目进行过程中委托方无需再向受托方支付其他任何费用,受托方应自行承担其工作人员的食、宿、交通费用以及服务中
发生的其他费用。
3.2 受托方的权利和义务
3.2.1 在提供符合本合同约定的服务后,受托方有权要求委托方付款。
3.2.2 在不违反有关国家法律规定和委托方工作制度的前提下,受托方可以要求委托方对其服务工作提供配合。
3.2.3 受托方应按照约定时间和要求完成可行性研究报告(项目建议书)的编制。
3.2.4 在申请政府相关部门审核可行性研究报告(项目建议书)时,如上述文件内容需要调整,受托方应无偿负责修改和返工。
3.2.5 在编制可行性研究报告(项目建议书)过程中,因委托方对工程提出重大变更致使可行性研究报告(项目建议书)必须进行重新编制的,双方应另行协商确定费用和出具报告书的时间。
3.2.6 受托方应积极配合委托方的工作,发现问题及时上报委托方负责人。
3.2.7 受托方服务不符合国家及当地政府有关规定而导致委托方遭受的损失,受托方应负责赔偿。
3.2.8 未经委托方书面同意,受托方不得将本合同项下的工作全部或部分转委托给任何第三方。
四、知识产权及保密条款
4.1 可行性研究报告(项目建议书)的知识产权由双方协商确
定。受托方对于委托方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务,不得以任何名义以此进行牟利活动,不得发表,也不得向任何第三方透露,否则应赔偿由此给委托方造成的损失。
4.2 任何一方及其工作人员,对在就本项目进行洽谈接触及其后的工作开展过程中,所知悉的对方未公开的信息与资料(包括但不限于书面、光盘、电子数据等任何形式),均应保密,否则,应赔偿对方因此遭受的经济损失。
五、违约责任
5.1 甲乙双方应当诚信、全面履行本合同,如有违约,应赔偿由此给守约方造成的全部损失。
5.2 在受托方依约履行本合同的前提下,委托方迟延支付服务费用的,每迟延一日,应当按照应付而未付金额的 ‰向受托方支付违约金。
5.3 受托方未能按时提交符合本合同约定的可行性研究报告(项目建议书),每迟延一日,应按服务费用总额的迟延达到 日,委托方有权单方解除本合同。受托方提交的可行性研究报告(项目建议书)如未能通过政府部门批准的,受托方应无条件进行修改、返工,直至通过批准。
5.4 因受托方不具备政府相关部门确认的资质而给委托方造成的一切损失,由受托方负责赔偿。
六、合同的生效、变更、解除及终止
6.1 本合同自双方盖章之日起生效。
6.2 非经双方协商一致,任何一方不得单方变更合同条款。
6.3 合同一方出现下列违约行为时,违约方应赔偿守约方的全部损失外,守约方有权单方解除本合同,并无需向违约方支付任何费用:违约方迟延履行、怠于履行、不履行本合同约定主要义务时,自收到守约方催告履行书面通知之日起 日内,仍未能采取有效改进措施时,在这种情况下,本合同自守约方的解约通知到达违约方之日起解除。
6.4 在甲乙双方履行完本合同约定义务后本合同终止。
七、争议解决方式
因本合同发生的一切争议,由双方协商解决,协商不能解决的,应向 人民法院提起诉讼。
或者:因本合同发生的一切争议,由双方协商解决,协商不能解决的,双方同意将争议提交至仲裁委员会按仲裁。
八、其他条款
8.1 委托方、受托方协商一致可对本合同进行修改和补充,任何修改和补充均应以书面形式完成。
8.2 本合同未尽事宜,双方可另行签署补充协议。
8.3 本合同一式
8.4 本合同由委托方、受托方于年月签订。
8.5 本合同自签订之日起生效。
(此后无正文)
委托方(盖章):
法定代表人:
授权代表人:
住所:
邮政编码:
电话:
传真:
开户银行:
银行账号: 委托方(盖章): 法定代表人: 授权代表人: 住所: 邮政编码: 电话: 传真: 开户银行: 银行账号: