设计合同

设计合同十三篇。

随着法律意识的理念深入人心，合同的重要性也得到了显著的提升。合同要遵循平等互利，等价有偿的原则，你接触过的优秀合同都是什么样？合同范本网的编辑已经为您整理出一篇符合你需求的“设计合同”文章，感谢浏览为你提供实用信息！

设计合同(篇1)

委托方：

承包方：签订地点： 《依据中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程名称：

工程地点：

工程规模：万平方米

工程投资：

第二条委托方委托承包方组织本新建工程方案和施工图的设计; 乙方按国家现行规范设计;

第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 设计费的拨付办法，自合同双方签字盖章后叁天内委托方应向承包方给付定金。设计任务的定金为设计费的40%（计:万元）;合同履行后，定金抵作设计费，不足部分委托方应在取施工图前一次结清。 本工程的设计内容及设计费为：

总平图：

厂房：平方米元；

综合楼：平方米元。

合计设计费：

委托方不履行合同时，无权要求返还定金，承包方不履行合同的，应双倍返还定金。

第四条委托方的义务

1、 委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

提供资料的内容、技术要求及期限见附表四。

2、 在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：

（1）、 无；

（2）、；

（3）、。

3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段。应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

4、按有关规定的设计取费标准如期如数付给承包方设计费。

5、维护承包方的成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。套用图纸时应与承包方另订合同。增加图纸时应向承包方补交晒图费，增加六套图纸以上时晒图费应双倍计算。

第五条：承包方的义务

1、承包方在设计资金按合同到帐后5个工作日内组织完成方案设计，在个工作日内组织完成施工图设计。

1、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，应具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

2、承包方对所承担的建设项目应配合施工，进行技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对大中型工业项目或复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商，另订协议。

第六条违约责任

1、因设计质量低劣引起的工程返工，或未按期提交设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。具体规定如下：

（1）、 协商;

（2）、;

（3）、;

2、因设计错误而造成工程质量事故，承包方除免收损失部分的设计费外，还应付给委托方与直接损失部分的设计费相等的补偿金。

3、承包方不按合同规定的期限提交设计文件，拖延10天，应向委托方交纳按设计费5‰的违约金，逾期10天以上，每天增交设计费1‰的违约金。

4、由于变更计划、提供的材料不准确、未按期提供设计必须的资

料或工作条件而造成设计的'返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：

（1）、 协商；

（2）、；

（3）、;

5、因委托方责任造成设计工作的重大返工或重做设计，应另行增加设计费用。

6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿还逾期的违约金，违约金每逾期10天，按该工程设计费的5‰计算，10天以上，每天增交设计费1‰的违约金。

第七条 争议的解决方式

合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

第八条 经双方协商一致，增加补充下列条款：

1、设计费总价:

2、设计范围为厂房土建部分,工艺、设备、管道由业主另行按排。

第九条 附则

1． 本合同中的附表一～六属本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

2． 本合同从双方签字盖章和实际交付定金之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份；副本份，分别报送上级主管

部门、工商行政管理局和建设银行备案。

委托方（盖章）：承包方（盖章）： 地址：地址：

法定代表人（签名）：法定代表人（签名）： 委托代理人（签名）：

开户银行：

帐号：

电话：

电挂：

邮政编码：

xxxx年xx月xx日委托代理人（签名）： 开户银行： 帐号： 电话： 电挂：xxxx年xx月xx日

邮政编码：

设计合同(篇2)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作 项目，签定本合同，并共同遵守。

一、制作内容

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作 项目，签定本合同，并共同遵守。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权。

二、合同期限：

注：以上金额已经包含制作费、运输费、安装费及其他费用(未尽事项见附件)因设计和制作工作具有很大的特殊性，在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同。

三、合同金额及付款方式

乙方应于甲方支付首付款日__日内向甲方提供设计图，设计图经甲方确认后__日内开工备料，至 年 月 日前制作安装完成，工作周期 日。甲方应在签订本合同书后即向乙方支付合同费用的_________％，网站设计制作的起始时间以甲方支付该费用的时间起计算。乙方随即开始履行本合同。

(二) 付款方式：本合同按以下方式分 次付款：

1、合同签定后，计人民币元，作为首付款，乙方开始进行合同内容制作;

2、合同签定后，计人民币元;

3、乙方制作、安装完成后，经甲方会同乙方验收合格后合同所余款项，计人民币 元;

4、以上付款甲方以 ____的方式支付，乙方在收到以上款项时须向甲方开具国内等额有效发票，若乙方不能提供国内有效发票，甲方有权代扣代缴税金。乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

四、验收标准：

项目制作内容、材质按第一条或合同附件约定为准，验收质量以达到甲方认可效果为准。

五、违约责任

(一) 甲方应按合同规定付款，如延期付款，每延期一日按应付款金额的 ‰向乙方支付违约金，延期付款超过 日乙方有权停止工作或终止合同。依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定，甲方委托乙方进行公司大数据形象设计、制作安装的工作。

(二)如因乙方原因造成未能按期完成制作内容，每延期一日，乙方按合同总额的 ‰向甲方支付违约金;延期超过 日甲方有权终止合同并要求乙方赔偿因延期交工造成的损失。甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的40%即人民币：陆仟元整，以及甲方制作完毕所有宣传资料起两个工作日内将委托制作的总费用即人民币：壹万零柒佰陆拾柒元整。

(二) 甲方应在合同签定后 日内向乙方提交设计所需的全部图文资料并承担资料的真实性责任。

(三) 甲方对已经签字认可的或正在制作过程中的设计稿有权利提出修改意见，但应承担由此引起的费用，并相应顺延工作时间。大数据形象设计、制作安装完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)。

(四) 乙方有义务为甲方的知识产权保密。

(五) 如因乙方制作质量未达到设计标准，甲方有权终止本合同，乙方应退还甲方预付的全部制作费，甲方也可以根据具体情况与乙方协商解决，甲方有权酌情扣费。大数据形象设计定稿后，乙方以电子稿和打印版手册(一份)的方式交付设计的方案。

六、不可抗力条款

致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。乙方在进行创作时，若乙方违反该约定造成的侵权，由乙方自行承担相应责任。

七、争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应通过协商解决;协商不成，任何一方均可向_______人民法院起诉。甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的40%费用无权要求退回;

八、其它

(一) 本合同附件“项目工作要求及费用明细”与本合同有同等效力，双方在签订本合同时也应在附件上签字盖章。”应甲方需要，另有30项大数据形象设计、安装制作未列在本次设计清单内。

(二) 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议，补充议与本合同具有相同的效力。

(三) 本合同一式 份，甲、乙双方各执___份，均具同等法律效力。本合同自双方签字并盖章之日起生效。甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律、法规之规定。

特别条款：在与本协议相关的任何洽商、谈判、协议签订、协议执行的各个环节中，如果乙方以任何非正当形式腐蚀甲方人员，则甲方有权立即终止本协议，并保留向乙方要求经济赔偿和追究法律责任的权利。质量要求和技术标准：材质按照双方确定的样品材料，画面、色彩以甲方确定为准。在一年时间内。

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

设计合同(篇3)

甲方：____________

住所地址：____________

联系电话：____________

乙方：____________

单位名称：____________

地址：____________

服务电话：____________

设计负责人：____________

联系电话：____________

根据《中华人民共和国经济民法典》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条工程项目

甲方委托乙方承担以下家装设计任务：

工程地址：________________________

第二条设计收费及支付方法

（一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。

经甲乙双方商定设计收费为____________元/平方米（套内使用面积，不含电脑效果图），估算总收费元，金额大写_______元。

（二）付款方式

甲乙双方采用以下付款方式

；

2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸；

；

第三条设计内容及完成日期的约定

（一）乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

（二）平立面图

1、原房型图

2、墙体改造图

3、平面家具布置图

4、地面图

5、天花图

9、电视背景墙立面图

其它现场需施工墙面的立面图

（三）剖面图

用料、颜色等

2、门窗套剖面图

3、玄关剖面图

4、天花剖面图

5、电视背景墙剖面图

6、其它需施工处剖面图

基础资料后应立即检查签收。如乙方认为基础资料不符合本条要求，应向甲方说明理由，要求甲方尽快重新提供。

7、无论乙方是否书面通知甲方，告知基础资料存在错误或前后不符的情况，均不免除甲方就其基础资料存在错误或前后不符应承担的责任。

六、设计变更：

1、本合同履行过程中，如果甲方要求大幅度变更已经明确的设计文件，乙方将与

甲方协商额外增加设计费，具体数额由双方根据具体情况商定；

2、每个阶段设计都必须由甲方确认签字，签字确认设计后，才进行下一步的设计，如甲方需要变动确认设计，双方协商根据工作量而定增加修改费，书面确认签字为证。

乙双方在工程设计过程中，均以文字形式进行文件往来。

七、违约：

1、甲方未及时提供基础资料，或未及时对某些原则问题签字授权致使乙方工作中断，乙方有权顺延文件呈报时间；

；

甲方：___________________________

乙方：___________________________

签订日期：_______年_______月_______日

签订日期：_______年_______月_______日

设计合同(篇4)

工程名称：工程地点:合同编号：

设计证书等级：发包人：

承包人：

签订日期： 年 月 日

发包人：承包人：

发包人委托承包人承担XX道路建设工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

《中华人民共和国建筑法》、《建设工程设计市场管理规定》等相关法律法规。

1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。

1.4发包人对工程的要求和标准符合国家现行相关标准。第二条承包范围：

，包括但不限于以下内容：估算总序号估算设计费（元）说明初步设计、施工图设计，配合发包人完成方案报建。附属建筑工程等所有设计及项目概算资料全套等工作内容，以及施工现场配合服务。 变更或增加设计工作量，相应修改、变更增加设计的设计费其设计费已包含在合同设计费总额中。如上述设计的修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额根据成华府发【20xx】6号文件设计评审要求，项目方案设计评审完成后，承包人需按照区评审中心出具的评审意见进行优化修改设计，发包人不再支付优化修改设计服务费。若承包人不对设计进行优化修改的，发包人有权结合市场设计收费行情，对设计费作一定扣减。

第三条发包人应向承包人提交的有关资料及文件：（发包人根据项目要求设定）

序号1 2 3 4

资料及文件名称立项文件地形图、红线图勘察资料本地块规划条件份数本项目因实际情况的限制，在方案批准后如不进行初步设计，设计资料及概算资料的电子版文件1份施工图设计时间自方案审查通过后15个工作日完成。施工图设计文件12设计概算书6 5其他文件资料1若未按上表规定时间提交相应成果的，每延误1天发包人有权扣除承包人设计费人民币1万元。第五条合同价款与支付5．1设计费用

本合同设计收费签约合同价：人民币：（￥元），大写：（）（本合同最终设计费以国家审计机关依法作出的审计结果为准）。 5．2支付方式

发包人应按合同条款的有关规定，按时向承包人支付设计费用。 5. 3支付时间

发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。承包人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，设计费支付进度详见下表：

付费次序第一次付费第二次付费占合同价设计费% （万元）（万元）签约合同价签约合同价1.9合同签订后30日内支付。 3.8 方案或初步设计审查合格后，并提交成果资料后30日内支付。施工图审查合格并提交设计成果资付费额第三次付费30%签约合同价5.7料且项目施工招标控制价评审完成后30日内支付。第四次付费第五次付费30% 10%签约合同价审计审定金额5.7工程竣工验收合格后30日内支付。剩余款项项目结算审计完成30个日内支付。第六条双方责任6.1发包人责任

正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

用地条件、规划要求等不可抗力造成的变更外，发包人不承担在本项目竣工验收合格前的其它任何变更设计费用。

设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

6.1.4发包人负责办理设计文件的技术审查和行政审查，并有权要求承包人配合。

取得相关主管部门合格审查批复意见。甲方修改要求均以书面传真方式确认。

规划等原因导致项目规模、投资额减小，引发的设计修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，具体缩减金额经甲乙双方协商后另行签订补充协议。

6.2承包人责任：

标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

省、市现行相关设计规范、规定执行。

6.2.3设计合理使用年限为50年。

进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5承包人应全力配合发包人办理设计文件的技术审查和行政审查。 6.2.6承包人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。发包人要求设计人派专人根据需要及时到施工现场进行配合与解决有关问题：

（在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

（竣工验收，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

6.2.8重大设计需要修改变更的，承包人接到发包人通知后，主设计师须在48小时内到场，一般变更在3个工作日内作出变更修改设计，提交给发包人，复杂变更设计提交时间双方进行协商后确定。

6.2.9承包人应按发包人要求完成本合同约定承包范围外的设计工作，若该承包范围外设计工作量较小，则发包人不再向承包人支付费用；若该承包范围外设计工作量较大，发包人可根据承包范围外设计工作量的多少给予承包人适当补偿，该补偿金额由发包人与承包人协商确定。

发包人上级主管部门、规划部门、建设主管部门、移交部门的认可。

6.4设计过程中承包人和发包人应紧密配合，发包人对承包人的合理意见承包人应予采纳。

6.5人员保证与变更：

（1）承包人应安排比选文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

（渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

（3）承包人的工作进度没有达到承包人投标书中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加承包人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

第七条违约责任7.1发包人违约责任

（规模、条件，或提供的资料不准确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供设计必需的资料、工作条件，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，承包人可要求发包人延长一定的日期提交成果资料，承包人实际消耗的工作量不予以增加费用。

（2）发包人超过合同规定的日期支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额0.2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

(，应书面通知承包人，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗时，在（增付和结清设计费，同时结束合同关系。

7.2承包人违约责任

（1）承包人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发包人将有权中止合同，并计扣发包人合同价5%～10%的违约金。

（规范和规程进行设计，或未根据成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，发包人将计扣承包人合同价5%～10%的违约金。

（，则承包人每延迟1天应向发包人支付相当于本合同总价款的0.2%的违约金，承包

人延迟履行超过30天，视为承包人不能履行合同，发包人有权解除本合同。

（资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣承包人合同价10%的违约金。

（，发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣承包人的违约金。

（6）因承包人错误而造成一般质量事故的，承包人除向发包人支付设计费用的5%作为违约金外，承包人还应无偿继续完善设计。

（7）因承包人错误而造成重大质量事故的，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

第八条其他

8.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，承包人按实际发生价格另收工本费。

建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

法院起诉。

8.6本合同一式捌份，发包人叁份，承包人伍份。 8.7本合同经双方签章之日正式生效。

8.8本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.10其它约定事项：因设计原因造成结算价高于中标价的，设计单位须赔偿发包人相应损失。赔偿金额不超过设计费总金额。

发包人名称：承包人名称：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：

经办人：

审核人：

委托代理人：经办人：审核人：签订日期：

设计合同(篇5)

委托单位：

注册地址：

联系电话：

设计单位：

注册地址：

联系电话：

第一条总则

本补充协议为甲乙双方签订的XX湖的补充协议，全称为《XX湖。在合同执行中，如设计合同与补充协议存在矛盾、抵触和不一致等情况，则以本补充协议为准。

第二条工程概况

甲方拟在赤壁市咸宁市水泥制品厂改制后置换地块开发XX湖，地块南北长约250米，东西宽约170米。地块基本方正。建筑用地面积XXXXm2，项目计容积率建筑面积约XXXX平方米，其中，住宅面积约XXX平方米，商业面积约XX平方米，会所面积约XXX平方米，物业管理用房面积约XXX平方米，垃圾站面积约XX平方米。

第三条委托设计内容

委托乙方承担XX湖1号项目施工图设计。

设计内容包括：

a）设计专业包括总图、建筑、结构、给排水、消防、电气（强弱电）、设计；

b）室外工程设计：建筑用地红线内总图道路、停车场、水电室外管线综合、化粪池等室外建（构）筑物设计；

c）施工图设计总预算；

d）本工程规划与建筑方案设计单位由甲方另行委托，但乙方须配合进行建筑方案设计的相关工作，并以乙方名义报审相关政府部门；

e）本工程环境景观施工图设计由甲方另行委托第三方设计单位设计，乙方负责施工图设计配合；具体设计内容为：园林景观构筑物的建筑、结构设计，园林景观要素中的其它结构设计，园林景观水电配合设计等；

f）本工施工图设计的施工现场服务及施工配合、技术交底、隐蔽工程验收、中间验收和工程竣工验收；派驻设计代表常驻工地并及时处理（施工过程中与设计有关的问题；

g）本工程施工过程中的设计配合及相关技术服务；

h）不包括部分：室内二次装修设计（含住宅大堂、会所、商业）、幕墙和门窗设计（只提供分割、开启方式、材料使用等）、环境水景景观设计。

第四条甲方责任

据设计合同的规定向乙方提供设计基础资料及施工图设计任务书；

设计过程中，乙方所需的有关设计资料及应由甲方确定的设计问题，甲方需及时配合提供和书面确认，超过双方约定的确认时间而影响到乙方的设计进度，相关设计文件提交时间顺延；

按本协议第七条规定，支付乙方设计费用；

甲方对设计方案的较大调整必须在施工图设计正式开始前予以确认，并以正式文件形式通知乙方；

在设计开始之前，负责向乙方提供由甲方确认并经规划国土局、消防等有关政府部门审批通过的项目建筑方案设计，并协调方案设计单位与乙方间的协调、配合工作；

在施工图开始设计时，负责安排方案设计单位提供重要的建筑设计节点、大样正式设计草图和色彩、主要装饰材料的使用意见；

甲方为乙方派驻施工现场的设计代表提供必要的办公条件。

第五条乙方责任

所承担的工程设计质量全面负责，设计要符合国家和湖北省的有关规范、规程、技术标准等规定，并满足甲方提供的施工图设计任务的要求；

按补充协议规定的内容、时间及份数交付设计文件；

乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。因设计的质量不符合国家法规、规范和深圳市有关标准及设计任务书的要求，乙方应当继续完善设计。由于乙方的设计遗漏或错误给甲方造成损失或工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并按直接损失部分的10%向甲方支付赔偿金，但总额不超过总设计费的50%；

乙方在施工图设计完成时，应向甲方做全面的技术交底工作，并提交二份设计图纸供甲方审查，在通过甲方的审查并修改后方可出正式的报批报建文件和施工图，在施工图通过政府有关部门的审批后，并根据政府有关部门的审批意见出施工修改图；

乙方交付设计文件后，应参加政府及有关部门审查及根据审查结论负责调整补充。负责向甲方及施工单位进行技术交底和施工图设计图纸会审，参加隐蔽工程验收、主要工序验收、分部工程验收和竣工验收；

以上职称的专业技术人员常驻施工现场负责现场施工联络工作，期限从工程开工至工程竣工验收。并及时对施工中发现的设计问题进行处理，派代表参加每周的工程例会；

乙方应积极配合甲方与政府部门及施工单位的协调，对于施工过程中的设计问题，乙方提供及时的配合，紧急情况4小时之内到达现场处理，一般情况原则在12小时之内到达现场，每延误一次罚设计费总价的千分之一；

乙方应对其设计文件的经济合理性负责。在保证质量和安全的前提下，设计充分考虑成本控制，甲方有权聘请专家对乙方的设计进行审核，如确有不合理不经济之处，乙方须无条件负责修改或补充，并免收修改费；

乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的有关技术经济资料、方案设计文件和本合同设计成果，如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔；

认真负责地完成甲方的设计任务。并配合甲方将设计文件报送政府有关部门审批，直至设计文件获得批准。乙方设计技术人员工作应积极主动、认真负责、热情服务，对于甲方提出的合理的建议或意见应积极采纳，否则甲方有权要求乙方更换相应的设计人员，乙方必须立即更换，否则视为违约；

乙方如对项目设计人员变动应及时通知甲方并由甲方认可；

在方案设计阶段，乙方应协助配合建筑方案设计单位完成结构、给水排水、供电通讯、消防、安全报警、有线电视等专业的方案设计及技术说明，同时完成建筑与环境方案设计的消防报批工作，直至方案设计通过政府相关部门的审核批准；

为减少设计配合失误，乙方应积极主动协助甲方完成相关设计单位之间的技术配合与协调工作；

施工阶段根据各专业施工进度派出相应专业的设计人员代表，及时解决、处理与设计相关的问题，并主动与甲方和施工单位保持日常联系，必要时参加工地例会，解答和解决设计与施工中发现的问题；

第六条设计进度及要求

及设计任务书和有关设计基础资料的条件下，乙方应在下列规定时间内向甲方交付设计文件,序号资料及文件名称份数提交时间:

1桩基础施工图设计12共10天。甲方5天审图时间。

2主体建筑工程施工图设计施工图设计12共30天。

以内，并与室外环境景观设计配合进行。

2施工图正式出图时。

a）室外工程设计（户外管网设计、道路等）应结合环境园林施工图同步进行，做好与环境园林施工图设计单位的配合工作。

计成果要求

a）工程设计成果必须符合国家有关规定的深度要求和技术标准，设计内容包括施工图设计、技术交底、施工配合、设计技术服务参加工程相关的相关各阶段验收。

b）乙方根据甲方的实际要求在设计时间进度计划内适当时间向甲方提供一式四份施工设计图纸（毛图），供甲方进行工程招（投）标使用。

c）正式施工设计图及相关文件：一式十二份，报建部分装订成册。

d）全套文件电子文件二份，提供的文件包括书面文件、图纸文件以及电子文件目录（应按时间、版本顺序排列同时注明日期和版本）。

e）上述a）、b）、c）、d）四条所指设计图纸和相关文件均包含在设计合同总价内，不另行收费。

第七条设计费支付

为准。本合同总设计费暂定为人民币XXX万元整（￥XXX）；

设计分段及各阶段工作占总设计费的比例如下：

序号阶段比例（%）金额（以实际为准）（万元）

1施工图设计90

2现场服务10

付款方式

a）设计合同签订且甲方正式提交经政府有关部门批准的建筑方案设计文件后支付合同暂定设计费总价的；

b）提供全部施工设计图并经政府有关部门审查批准后七个工作日内支付合同总价设计费的70%；

c）项目竣工结算完成后七个工作日内支付应付设计费的10%。

第八条联络与变更

甲、乙双方对设计过程中相关意见及对重要事宜的确认均应以书面形式进行。当一方接到对方的书面文件或通知时，原则上须在3天内回复，特别情况不应超过5天，所有往来信函，双方应妥善保存备查；

、日期、与上一文件的关系等；

甲方提出的变更修改，如不违反国家和深圳市的有关规定、规范和标准时，都应被视为有效的、合理的，乙方应积极配合，并对变更后的单体和整体设计负责；

调整三个以上（不含三个）；施工图设计阶段平面户型（在功能、布置、结构、房间修改）调整二个以上（不含二个）的修改为重大修改]，乙方应积极配合，设计修改费由甲方承担，具体收费标准双方另议。由于乙方的设计遗漏、错误和违反有关规定、法规所造成的设计修改，设计修改费由乙方负责。

第九条合同终止与违约

合同双方签字生效后，如果一方未能履行合同条款即被视为违约，守约方有权通知违约方及时予以纠正，如超过五日不纠正时，守约方可立即通知违约方中止设计合同及补充协议；

合同生效后，如乙方要求中止或解除设计合同及补充协议，乙方应双倍返还定金和已付的设计费，并赔偿甲方设计费总额的50%作为对违约的损失赔偿；

如甲方原因导致本设计合同提前终止，甲方须支付乙方本补充协议中止前由于执行本补充协议所发生的设计费用。乙方也应交付所有甲方已支付费用的文件资料予甲方。所有费用将按当时图纸及各类文件的完成程度加以评估。双方未能对文件完成程度的评估达成一致意见，则按第十条的规定交由深圳市中级法院裁决；

，每延误一天甲方扣除设计费总额的2‰；

因乙方原因未按期提交设计文件且拖延规定的时间二十天以上，乙方应减免设计费人民币XX万元，同时甲方有权根据实际情况单方中止设计合同及补充合同，同时停止支付任何合同款，并向乙方追索已付设计费；

甲、乙双方履行完设计合同和补充合同规定的义务后，本合同即行终止。

第十条争议与仲裁

本补充协议执行过程中，甲乙双方之间发生不同意见争议时，甲、乙双方应本着互相信赖、互相体谅、互相支持的原则求同存异，友好协商解决。若协商解决不成，则交由XX裁决。

第十一条其它

该项目的环境施工图设计由甲方另行委托第三方设计，乙方应配XX合完成环境施工图设计；

甲方因实际工作需要加晒图纸，乙方按A1图幅人民币XX元/张计，其它图幅按A1图幅折算后计；

本补充合同与双方签订的设计合同有不一致之处，以本补充合同XXX为准；

本补充合同书一式四份，甲乙双方各执二份，均具同等法律效力，XX一经双方代表签字盖章后生效。

甲方：

法定代表人：

签字：

日期：20xx年XX月XX日

乙方：

法定代表人：

签字：

日期：20xx年XX月XX日

设计合同(篇6)

项目名称：小商品新特市场开发

甲方:陕西省杨凌阳光雨露家俱有限公司 法人代表: 何露玉

项目负责人: 轩学典 项目联系人：

通讯地址:　陕西兴平市人民检察院

邮 编: 713100 e-mail:

联系电话: 029- 38808566 传 真:

乙方(合作单位): 法人代表:

项目负责人: 项目联系人:

通讯地址:

邮 编：　 e-mail:

联系电话: 传 真:

一、合作内容

1、项目开发目标(即甲方设定的目标产品及类型)：

(1) 新式腰带铲、腰带头技术产品

(2)便携式腰包、手机套配套附件产品

(3)美妆或名片式腰带、绳索、绳带连接器、防断扣系列产品

双方前期开发目标为上述项目的第项，当新产品上市销路畅通后再开发其它目标。

2、乙方合作前经营现状：　企业规模　万元生产产品

企业利润率企业人数　销售队伍

合作后乙方拟投入资金　万元，技术资金万元，利用原市场营销渠道范围渠道资源万元，拟　年规模发展至　万元，年利润　万元因设计师乙方智力成果整体的体现，其工作特点并没有明显的阶段性，乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同，鉴于此，甲方承诺如提前终止合同。

3、合作方式：在乙方认可该项目合作协议书后，甲方投入新特技术成果、未成型技术设计方案、成熟的空白市场需求分析，市场发展趋势，未来规模经营之可能性项目分析报告书(简称创新技术)，经双方同意乙方如违约提前终止合同，所收取的当季度费用应全部退还甲方。若因乙方原因导致不能按期完成设计工作，每拖延一日乙方向甲方支付本合同总标的额千分之五的违约金，乙方除按本条标准向甲方支付违约金外，甲方有权解除合同。

(1)甲方以创新技术和部分保证资金入股，占总股本的51%

(2)乙方以资金设备和技术产品设计入股，占总股本的49%

(3)产品种类、样式、规格由双方协商制定，产品制造由乙方负责，销售由 方负责，利润按股分成。若 方有现成营销渠道，且 方负责营销及营销渠道的建立时，其利润则按　 比例分成。甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的。

4、合作期限: 从本合同签订之日起至甲方投入之思想技术乙方不能生产之时至,或法律另有规定时至。

二、双方分工合作的权利与义务

1、分工

甲方：(1)小五金新特产品的创意设计构思

(2)市场需求分析，销售队伍的建设

乙方：(1)小五金新特产品的创意设计构思的产品研发;

(2)研发产品模具的加工和产品生产。

2、合作

(1)因甲方创新构思致产品市场适销用户需求不对路造成的前期产品积压责任由甲方负责。

(2)产品设计、产品制造的质量市场销售时时产品的样品由双方共同研究开发，共担责任。

(3)乙方生产产品应以设计制定销售时产品的样品质量为标准，保证市场供货质量，因产品供应市场用户质量引起的责任由乙方负责。本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签订日期为生效日。本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执一份。

(4)销售价格，双方调查研究市场，共同制定，原则是顾客满意第一，合作效益第一。

三、合作经费分配

项目获得合作后，甲方将总投资费的 %支付给乙方作为合作设计研究经费，其中课题开始时支付 %作为乙方的起动经费，其余部分将采取 实际需要的方式进行支付，并于课题开始后产品造成市场认可前的时间内支付完毕。根据国家知识产权及网络管理的有关规定，_________(以下简称甲方)委托_________(以下简称乙方)为甲方筹建internet网站。

甲方付研究经费以定金形式作为双方违约金的赔付基础(但本协议第五条第四款除外)，造成另一方交通、电力、通讯食宿等必须支付的以实际支出计付。甲方负责提供制作所需的一切资料(包括文，图片以及其他相关文件)，并制作成电子文件。

四、成果产权分配归属

本项目所产生的成果权归甲方拥有，成果形成的产权中的股权 %归甲方拥有，另 %股权归乙方拥有。具体分配如下：乙方应依据附件中双方商定的网站结构，在附件二中双方约定的时间内，完成合同中规定的内容。

(1)科研成果署名：双方协商科研成果由甲方以甲方名义申报，但乙方愿意同意的情况下可署名甲方为第一完成单位，乙方为第二完成单位排列，其它任何人不得以单独名义申报科研成果。对甲方陆续提出的修改要求，乙方应尽力协助实现，并交甲方验收通过。对有可能影响附件二中双方约定的完成时间的要求，乙方有权提出延期请求。

(2)论文发表：甲方需征得乙方同意的情况下，可以单独将全部的研究成果以论文形式(单独或联合)发表;乙方也可以征得甲方同意的情况下，将全部的研究成果以论文形式(单独或联合)发表;联合发表论文时。由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成，并有权向甲方提出延期要求。

(3)专利申请：合作期间同类产品的专利申请由甲方负责独立申请。发明人、设计人的排序将按照谁提出谁构思谁设计原则进行。新发明产品的后续项目开发双方另起协议。网站构架，网页版式设计等内容(甲方提供文本资料及图形，音像资料未经乙方加工部分除外)之版权，设计权，使用权归乙方所有，未经许可甲方不得擅自使用。

(4)乙方将本研究成果中的全部或部分作为其它科研项目申报的基础时，需征得甲方同意。

五、 协议的生效变更与解除

1、本协议生效日为双方签之时;当乙方看见甲方创新技术之后，若提出其它非合作之意时,除非乙方及其直系亲属朋友均不从事本协议涉及的同类产品，方可变更或解除本协议书。由于战争，地震，火灾等法定人力不可抗因素导致的工作中断，双方均不承担责任，待条件恢复后。

2、协议双方中任何一方欲变更、解除本协议，必须采取书面形式提出，口头无效;解除协议需提前一个月向对方提出;乙方负责向甲方提供设计要求，甲方按照乙方的设计要求制作设计稿，乙方在收到甲方提供的设计稿后个日历天内给予确认或提出修改意见。甲方可根据乙方提出的修改意见进行修改，乙方最终确认后应出具书面的确认函给甲方。

3、甲乙双方中任何一方未履行本协议条款，导致协议不能履行、不能完全履行，对方有权变更、解除协议，违约方要承担以下违约责任;[备注：次整体设计方案的修改甲方不收取乙方任何费用，此后每修改一次(风格上的较大调整)按设计费用(每1p)的20%收取。

(1)甲方将其专利资料、项目计划资料交给乙方,乙方收到之后,则从收到之日起365日内不得从事本项目产业的经营活动,否则由此造成的甲方损失由乙方承担,甲方须为乙方出具详细、明确的设计稿。

(2)

4、执行合同中如遇不可抗拒的因素，如战争、自然灾害、地震、重大人祸等导致协议不能顺利履行时，双方各自承担自己的损失，均不承担违约责任。付款方式及时间：设计项目——此项目不需预付款，乙方即须一次付清甲方所有设计费用。

5、本协议与国家法律相抵触时，应依照国家法律法规，变更本协议;

6、本合同未尽事宜，双方应本着互惠互利、友好协商的原则另行约定，并以备忘录或附件的形式体现;

7、本协议的双方合作会议备忘录或者附件与本协议拥有同等的法律效力。

六、双方其它特殊约定

1、

2、

七、其它

本协议一式 份，甲乙双方各持 份，具有同等效力。

甲方 　 乙方

法人代表(签章) 法人代表(签章)

项目负责人(签章) 　 项目负责人(签章)

单位(公章) 单位(公章)

年 月 日 年 月 日

设计合同(篇7)

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

为了村庄整洁，甲方经研究决定进行河道疏浚。现根据最低标中标和同等价情况下，优先本村村民的原则，通过公开招标的形式，确定上述工程由乙方中标施工。为使该工程能按时、保质顺利完成，现经甲、乙方双方协商，同意订立以下施工合同，以此遵照执行。

一、工程名称：

______河道疏浚工程。计划疏浚长度 米。

二、工程施工工期：

自 年 月 日 ~ 年 月 日，历时 个历日。

三、工程施工经费结算的方法：

1.工程经费的单价按中标价 元/方结算，为综合单价承包。

开坝、土方围堰费、清障费、排水费及堰体施工期维护费均列入土方单价。

3.甲方负责施工中得调节，把好质量关，掌握竣工验收中第一手资料;合同签订后，乙方对整个工程的费用进行垫资，待工程全部结束后凭甲方验收单合格后方可结账(凭支塘税务所土方发票)。

四、工程施工要求及验收方法：

坡比等疏浚标准质量要求进行施工，将土方排至制定的排泥点，并做好排泥场的围堰及排水沟的开挖工作，避免泥水淹积农田。

塌坝所造成的损失均由乙方负全部经济责任。

杂草、杂树都要清理。放水后驳岸边保持30cm水层，无垃圾。河道内有沉船负责打捞。工程结束告知有关单位，经初步验收后才可开坝防水，否则乙方应负责任。

水利站竣工验收实测断面土方计取上报，最终以市局验收竣工土方为结算工程量。

4.乙方在施工过程中要切实做好工地施工安全。杜绝和防范机电事故发生。排泥管道线路的定向应尽量避免与村级交通的矛盾，管线与交通道路交叉处应做夜光警示标志和减速保护设置，确保交通安全。

5.乙方应做好工地现场的文明施工，注意环境卫生。

五、以上工程一旦确认，不得反悔，如违反责任自负。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方单位(盖章) 乙方单位(盖章)

甲方代表：

乙方代表：

年 月 日

设计合同(篇8)

甲方：__________

乙方：__________

依据《民法典》及相关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵照执行。

一、合作方式

甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，并根据甲方的要求定制开发甲方所需的软件产品，甲方向乙方支付费用。

二、合同标的

1.依据本合同约定，甲方委托乙方开发的软件产品(以下简称：软件)为：

交付、培训及相关其他服务工作，并保证该软件满足甲方的要求，且不存在任何权利瑕疵和质量瑕疵。

3.乙方承诺，为完成本合同约定事项，乙方已取得为开发本软件所需的其它软件的许可使用权，并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于本软件，且该授权长期合法有效。

4.未经甲方书面同意，乙方不得将合同标的分包或转包给第三方。在向甲方交付软件产品之前，乙方不得自行将软件转让给第三人或交第三人使用。

三、开发进度及软件成果交付

设计、编码、测试工作，并交付甲方使用。

安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

四、开发费用

软件总开发费用为(人民币) ________元整，费用包括：完整的软件交付成果、技术文件开发费用；乙方应承担的提供技术服务及技术支持的费用；其他软件的全部接口费用；税费；技术培训费用(包括教材、课程费等)；以及乙方为全面履行合同义务所需支付的所有其他费用。

五、付款结算方式

1.在本合同签订后7____元)。

2.在乙方完成软件开发并交付甲方后，甲方在可正确使用后的15个工作日内，甲方向乙方支付进度款：计人民币(￥：____元)。

3.软件经甲方验收合格后，乙方提供全额开发费用17%税率的增值税专用发票，甲方凭增值税发票在7个工作日内，向乙方支付余款：计人民币(￥：____元)。

六、知识产权条款

1.根据本合同产生的全部研究开发成果(包括软件产品和以此为基础研发出的其他技术成果)的知识产权归甲方所有。

2.双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

3.乙方保证按照本合同约定提供的研究开发成果及其开发过程不侵犯第三方知识产权，任何第三方如果提出侵权指控时，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律上和经济上的责任。

七、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

(服务及相关知识产权。

(2)甲方有权及时了解和监督软件开发的进展情况。

(3)甲方应向乙方提供完成软件开发所必需的资料和工作条件。

(4)甲方应当按照合同约定向乙方支付合同价款。

2.乙方的权利和义务

(1)乙方有权按照本合同约定收取合同价款。

(2)乙方有权要求甲方提供软件开发所必需的资料和支持。

(全新的、技术上先进和成熟的，并在性能、质量和设计方面满足安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求，能够满足甲方的个性化需求与接口的相关开发工作。乙方所提供的技术文件应是完整的、清晰易读的、准确无误的，能够满足软件交付成果的检验、安装、调试、测试、验收、运行、维护和培训的需要。

(有工作经验和相应技能的技术人员到甲方现场提供开发实施、安装、调试、测试、试运行、维护及培训等技术服务，该技术服务费用包括在合同价格内。

(替换或更换所交付的软件产品。因乙方交付的软件产品存在缺陷，或性能和质量不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应承当相应的责任。

(技术开发和安全方面的所有资料及信息，且负责对本合同项下的软件进行免费更新、升级。

(7)乙方保证其所交付软件产品及服务不存在任何权利瑕疵，如任何第三方就乙方交付的软件产品及服务向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任，相关费用由乙方承担。

(退款、赔偿损失等)。发生任何由于软件产品安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。

八、验收

更正期间进行相应顺延。

需求规格说明书、软件设计文档、软件架构文档、软件系统设计、软件安装前测试方案、测试计划、模块设计、模块组织、模块流程及模块间接口设计等，同时应提交软件开发各阶段文件及软件全部源代码)，甲方与乙方共同签署两份软件验收合格证书，甲、乙双方各保存一份。

修改后必须再次进行验收。如果再次验收仍不合格，甲方有权终止本协议。

九、售后服务支持

1.在验收合格后，乙方对所开发的应用系统提供一年免费的售后服务。

2.在售后服务期的前两周，乙方协同甲方使用该软件。

故障等，用户因工作需要要求对部分功能作小范围改动时，乙方应免费给予完成。

积极响应，遇有特殊情况双方协商。

十、培训

乙方在向甲方交付软件产品后，负责为甲方的管理员提供软件操作指导和培训。

十一、保密责任

甲、乙双方保证本软件产品的所有技术信息和资料，不得透露给第三方。

十二、不可抗力

水灾、台风、战争和其他双方都认为的不可抗力原因而无法按期履行合同。由双方协商确定后，合同执行的时间做相应延期。

2.受影响方应尽快将所发生的不可抗力事故的情况以电话或传真通知另一方，并在不可抗力发生14天内尽快用传真和挂号信将有关权威机构出具的证明文件提交另一方确认。

3.当不可抗力事故终止或事故消除后，受阻方应尽快用传真或电传通知对方关于不可抗力形势的解除并以挂号信加以确认，并继续履行合同。

4.如果不可抗力阻碍合同的履行超过180天，双方就合同的进一步履行问题进行讨论并达成一致意见。

十三、争议的解决

乙双方应通过友好协商，如经协商后仍不能达成一致，任何一方都有权向合同签订地仲裁部门提请仲裁。

2.仲裁结果对双方都有约束力，双方应遵照执行。

3.由上述过程发生的费用，除仲裁结果另有规定外，应由败诉方承担。

4.仲裁地点为合同签订所在地。

十四、其它事项

1.合同签订时间：____年________月_______日

2.合同签订地点：_________。

3.合同由双方签字盖章后生效。

乙双方签字盖章后各执二份。

5.本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方：(公章)__________乙方：(公章)__________

住所：____________住所：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

委托代理人：____________委托代理人：____________

电话：____________电话：____________

传真：____________传真：____________

开户银行：____________开户银行：____________

帐号：____________帐号：_________

邮政编码：_______________________邮政编码：____________

设计合同(篇9)

工程名称，_________

工程地点，_________

合同编号，_________（由设计人编填）

设计证书等级，_________

委托方，_________

设计方，_________

委托方委托设计方承担_________规划设计，工程地点为_________，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。

第一条?本合同签订依据

1．1?_____、中华人民共和国城市规划法、建设工程勘察设计市场管理规定、城市规划设计计费指导意见和相关设计_____标准。

1．2?国家及地方有关规划设计管理法规和规章

1．3?规划项目批准文件

1．4?其他，_________

第二条?设计依据

2．1?委托方给设计方的委托书或设计中标文件

2．2?委托方提交的基础资料

2．3?设计方采用的主要技术标准是，

□城市规划编制办法

□城市用地分类与规划建设用地标准（GBJ137-90）

□村镇规划标准（GB50188-93）

□城市居住区规划设计规范（GB50180-93）

□城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）

□武汉市城市建筑规划管理技术规定

□武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定?其他，_________

第三条?合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断，

3．1?合同书

3．2?中标函（文件）

3．3?委托方要求及委托书

3．4?投标书

第四条?本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（根据行业特点填写）

名称，_________

规模，□用地_________□人口_________□其他_________

阶段，□区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他

设计内容，_________

第五条?委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间

□地形图纸_________（比例尺_________）

□地形图电子文件（□光盘□软盘）

□其它资料_________

□时间_________

第六条?设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间

□蓝图_________套

□彩图_________套

□说明书或文本_________套

□时间_________

第七条?费用

7．1?根据本合同第1．1条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费用预算为_________万元。

7．2?双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整。

第八条?支付方式

8．1?本合同生效后三天内，委托方支付设计费总额的_________％，计_________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

8．2?设计方提交_________设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的_________％，计_________万元；之后，委托方应按设计方所完成的规划工作量比例，向设计方支付总设计费的_________％，计_________万元，设计成果完成后，委托方结清设计费，不留尾款。

8．3?费用支付方式，经双方协商为，_________。

第九条?双方责任

9．1?委托方责任

9．1．2?委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意，设计方为委托方所做的各项设计工作，委托方应支付相应设计费。

9．1．3?在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还委托方所付订金，已开始设计工作的，委托方应根据设计方已进行的实际工作量，支付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9．1．4?委托方必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9．1．5?委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计方有权暂

停履行下阶段工作，并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，委托方均应支付应付的设计费。

9．1．6?委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严重背离合理设计周期，且委托方应支付赶工费。

9．1．7?委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的_____装备。

9．1．8?设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。

9．1．9?承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9．2?设计方责任

9．2．1?设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件（出现9．1．1、9．1．2、9．1．4、9．1．5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9．2．2?设计合同有效年限为_________年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。

9．2．3?设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。

9．2．5?由于设计方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，

设计合同(篇10)

发包方：_________

承包方：_________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程名称__________；

工程地点__________；

工程规模__________；

工程投资__________；

第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。（见附表一、二）

第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法，自合同生效后__天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在__天内一次结清（或订为分若干次结清）。

勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为__元估算设计费为__元。

委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。

第四条委托方的义务

进度与资料和可靠性负责。提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。

2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件。

对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。

4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条承包方的义务

进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。

2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

。

第六条违约责任

1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：

2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：

5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。

6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。

第七条争议的解决方式

合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第八条经双方协商一致，增加补充下列__项条款（没有增补以“空白”记入）。

第九条附则

本合同未言明事项，一律按《中华人同共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效，正本承包方各执工商行政管理局和建设银行备案。

委托方（盖章）：

承包方（盖章）：

鉴（公）证意见：

地址：

地址：

经办人：

法定代表人（签名）：

法定代表人（签名）：

鉴（公）证机关（章）

委托代理人（签名）：

委托代理人（签名）：

开户银行： 开户银行：

帐号：

帐号：

电话：

电话：

电挂：

电挂：

邮政编码：

邮政编码：

签约时间年月日签约地点___________

有效期限年月日至年月日

附表一：

建设工程设计委托书

委托方委托承包方进行__________________________设计工作。

工程设计项目表

工程编号

项目名称建设性质投资（万元）规模建筑层数结构设计内容

附表二：

工程、地质勘察委托书

建设单位

工程名称

场地位置

设计单位

要察

求资

提料

设计合同(篇11)

1．甲方所设计之插图，其作为图书插图的专有出版权所有，但乙方在行使此项权利时，受本合同第九条及第十条规定的'限制。

2．甲方可将本插图设计用于展览及出版个人作品集。

第八条 插图原件所有权归甲方所有。乙方在本书出版后或自本合同签订之日起四年内须将全部插图原件归还甲方。归还时间以上述两项条件最先到达者为准。

第九条 如果乙方在接收插图稿后四年内未能出版发行或要求他人出版发行本书，视为乙方已放弃对插图稿的所有权利；如甲方提出书面请求，乙方应将对插图作品的一切权利交还甲方。

第十条 乙方宣告破产或为了债权人的利益出让财产或作其他安排时，依据本合同乙方取得的一切权利立即自动返还甲方，但已经行使的、许可使用的或依据本合同有关条款转让的权利除外。乙方有权出售现存的带有插图的图书。

第十一条 双方因本合同的解释和履行发生争议。由双方协商解决。协商不成，按以下第____种方式解决：

1．由________仲裁机构仲裁。

2．向________法院起诉，由法院裁决。

第十二条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。

甲方：（签字）______________________

乙方：（盖章）______________________

乙方授权代表：（签字）______________

签订日期：________年______月______日

设计合同(篇12)

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、委托事项：

1、就甲方(俊鲨鞋业有限公司)旗下淘宝C店马克艾伦直营店鞋类拍摄及产品设计全年度委托乙方(翼想广告有限公司)完成。

2、费用及内容明细：

二、付款方式：

1、甲方需在合同签订之时支付总费用的40% ，即____元(人民币)给乙方，乙方收到甲方的款项后开始设计。

2、乙方提供完整的设计稿，甲方确认后,应当即付清当月总费用的全部余款。

四、双方的责任与义务：

1、乙方应按甲方要求按质按量按时完成相关设计工作。

2、甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提供相关资料。由于甲方提供所需资料延误时间造成的后果，由甲方承担。

内容改动而造成的设计结构改动，甲方须另行支付相应的`设计改动费用。

4、乙方收到甲方的完整设计资料后进行部分小样设计以方便甲方确定风格，风格确定后乙方开始进行初稿设计。

5、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见，初稿甲方可提出一次结构上的修改，初稿确定后的结构修改，甲方须另行支付相应费用。

6、因甲方修改，延误时间造成的后果，由甲方承担。

文责所引发的法律责任，经济纠纷由甲方承担。

8、设计项目期间乙方挂靠于甲方品牌之中，不得以乙方身份单独与客户签订任何形式的合作协议。

五、知识产权约定：

1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。

2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权追究其法律责任。

六、违约责任：

1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向北京仲裁委员会提请仲裁解决。

八、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各持对方签字(盖章)合同一份，具有同等的法律效力。

九、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方共同讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

甲方： 乙方：

设计合同(篇13)

发包人（以下简称甲方）：_______

承包人（以下简称乙方）：_______

经甲乙双方共同协商，根据《中华人民共和国广告法》及《合同法》的相关规定：为维护甲乙双方的合法权益，特签定如下合同：

一、甲方委托乙方（按照甲方所设计的广告内容）进行广告布的喷绘及广告牌的安装、维护等工作。

工程概况：_______

工程名称：《兴义·公园里》项目形象展示墙喷绘制作及安装。

工程地点：兴义金水南路

合同签订地点：公司办公室

二、规格数量：

以实际制作数量结算

三、综合单价：

喷绘布

四、付款方式：

乙方制作、安装完毕经甲方验收合格后，在，保修期为6个月。

五、其他：

尺寸、色彩、格式、要求等，如因甲方未能在广告布喷绘开始前提出更改要求或在喷绘过程中甲方提出更改，对已喷绘的广告布进行按照9元／平方米予以计价，支付乙方。

修整。

付款。

六、补充条款：

施工中的安全问题由乙方自己负责，如因质量问题造成的责任事故由乙方负责。

七、未尽事宜，双方协商解决，协商未果，向所在地（法院）仲裁（诉讼）解决。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。

甲方：_______有限公司

乙方：_______有限公司

法定代表人：_______

法定代表人：_______

委托代理人：_______

委托代理人：_______

账户全名：_______

账户全名：_______

账号：_______

账号：_______

联系电话：_______

联系电话：_______

日期：_______

日期：_______