合伙合同

合伙合同(必备15篇)。

伴随着人们对法律与维权理念了解的日益加深，我们在很多场合都需要合同的帮助。订立合同是合同履行的依据。合同里面要有什么内容呢？下面是小编为大家整理的“合伙合同(必备15篇)”，强烈建议你能收藏本页以方便阅读！

合伙合同(篇1)

合同编号：76004

甲方执行单位：

法定代表人：

地址：

乙方执行单位：

法定代表人：

地址：

风险提示：合伙人资格

审查合伙人的资格，是签订合伙协议最重要的方面。因合伙企业具有较强的人合性，所以合伙人一般都是彼此之间比较熟悉、信任的人。但理智的选择合伙人不单纯是熟悉、信任，还要看其有无一定的物质实力或软实力。普通合伙企业的合伙人承担的是无限连带责任，一旦企业债务不能偿还时，有实力偿还的合伙人就有被强制偿还企业全部债务的风险，如果其他合伙人没有实力，不应由其承担部分则很难追偿。

甲乙双方经过协商，现就培训英语教师事宜达成如下协议：

一、______区教育局与______大学合作进行的教师培训属非学历教育性质，目的在于提高教师的学力和业务水平。

二、甲方负责组织与行政管理，乙方负责教学和业务管理，并为教学质量负责。

三、乙方为甲方举办的学力教育培训班，每期_____名学生，每个教学班人数为____人，培训期限为_____年，培训班的英语教学时数为________学时。

四、乙方承诺：经过培训，能使甲方参加培训的大部分学员在英语听力和口语等方面的能力有明显提高。对于学员反映强烈、课堂教学效果差的教师，经甲方提出，乙方应当予以及时更换。

五、甲乙双方都同意将日常的教学点设在______区教师进修学校，寒暑假期间将教学点设在__________________。

六、甲方同意乙方为甲方学员开设的课程及课时分配计划由甲乙双方共同协商制定。

七、乙方负责组织好平时的测验、中段考、结业考及水平测试(共三次)，对三次水平测试合格者颁发学力证明书(结业证书)，并负责建立接受培训英语教师的学力档案;甲方负责建立全区英语教师的继续教育档案，并负责把教师培训成绩纳入业务档案管理。

八、经过甲乙双方协商的培训时间，乙方原则上不得随意改变，如有变更应当至少提前一星期通知甲方。

风险提示：利益分配和债务承担

合伙人之间的权益的分配、责任划分要明确。虽合伙企业对外承担无限连带责任，但内部合伙人之间还是要按份额分红、承担债务的。有些合伙企业对此没有约定，从而导致在分红或承担债务时合伙人之间产生纠纷，给企业造成不必要的损害。

九、培训费用按照每生每课时______元计算(包含教材费和散页讲义费)，每月结算一次，由甲方以支票方式支付乙方;乙方除收取培训费用外，不再收取其它任何费用。

十、学员在_____大学校本部培训期间的交通费、食宿费等由学员自理。

十一、操作事宜由______区教师进修学校与出国人员培训部协商解决。

甲方：

甲方执行单位代表(签字)：

_____年_____月____日

乙方：

乙方执行单位代表(签字)：

_____年_____月____日

合伙合同(篇2)

原告孙x国与被告张x勤合伙合同履行纠纷一案，本院于20xx年9月9日立案受理后，依法由审判员李朝宾担任审判长，与审判员夏x贵、任x模组成合议庭，共同负责对案件的审判，分别于20xx年10月21日和20xx年11月10日公开开庭进行了审理，原、被告及其委托代理人均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

原告诉称：我是经南川市有关部门招商引资到南川从事肉类加工的个体户。20xx年9月，我与南川市食品公司达成购买南川市肉联厂的意向协议后，该企业被人民法院宣告破产。在该企业的资产拍卖过程中，我均积极争取购买。20xx年3月1日我与被告张x勤签订了合伙购买南川肉联厂的简单协议，约定我们合伙购买该破产企业的资产，各出资50%，也各占50%的股份。由于20xx年3月2日的拍卖未能举行，我于不久即到成都治病，但其间仍与破产清算小组联系购买事宜。20xx年3月25日，被告在我的出纳杨三明手中领取了我应承担的参加竞买的保证金25万元后，参加了3月26日举行的拍卖会，并竞拍成功。但事后，被告反悔协议，拒不承认合伙合同约定的合伙事宜。经有关部门调解仍无果，故诉请人民法院确认我与被告签订的购买协议有效，应继续履行，并判决我享有原南川市肉联厂的50%的资产权利。

原告为证明自己的主张，在举证期限内提供了以下证据：

1、原、被告于20xx年3月1日所签订的《关于购买南川肉联厂解单协议》，证明双方合伙购买肉联厂破产资产的合意。

2、被告张x勤于20xx年3月25日出据给杨三明的收款25万元的收条1张，证明自己交付按双方约定应承担的于3月26日报名竞买肉联厂的保证金的一半的事实。

3、原告孙x国于20xx年6月13日向张x勤发出的关于要求缴纳购买肉联厂企业资产款额和明晰产权份额的通知及第0395号国内挂号函件收据及查询邮件回单，证明在被告购买肉联厂成功后，自己向被告要求依合同交纳购买款的事实及被告张x勤收到该通知的情况。

4、重庆创x拍卖有限公司于20xx年3月19日交发的拍卖公告，竞买登记书、拍卖记录、拍卖成交确认书、拍卖目录，证明此次的拍卖经过并明确在特别告知中已确认只有从事肉类加工的人才有报名竞买的资格。

5、原告孙x国于20xx年9月16日与南川市食品公司签订的南川市食品公司破产核心资产买卖意向协议书，证明原告一直要求购买肉联厂资产。

6、证人冉胜华当庭作证的证言，证明为20xx年3月26日的拍卖会曾通知过原、被告以及被告张x勤曾与原告孙x国电话交谈购买肉联厂的事宜和原、被告为共同购买发生纠纷后，自己曾组织双方调解的事实。

7、证人杨三明当庭作证的证言，证明自己是原告孙x国的出纳工作人员，以前与被告张x勤之间无业务往来，也无债权债务关系。

8、证人杨建中当庭作证的证言，证明知道原、被告之间有合伙购买的协议和20xx年3月26日的拍卖会中原告的妻弟赵东升曾参加拍卖并举牌的事实。

9、证人王宏当庭作证的证言，证明孙x国曾向其谈过委托张x勤参加拍卖会竞买和赵东升举牌竞买的事实以及被告竞买成功后，在进行资产移交中原告孙x国参加资产接收，在双方为合伙购买产生争执后，南川商委及其本人曾对双方进行调解的事实。

10、南川商委发[20xx]45号文件，证明在肉联厂资产由二人购得后，曾决定由原告担任厂长的事实。

以上证据经被告质证认为：原、被告之间所签订的协议只针对20xx年3月2日的购买有效;自己收取杨三明的25万元不是原告交的保证金;原告所邮寄的信函内容不是原告所主张的内容;原告与食品公司的意向协议与本案无关，原告提供的证人证言所证明的内容不属实。对拍卖公司的相关资料证据无异议。南川商委的文件，因现已宣布作废，因而是无效的。

被告辩称：我与原告曾签订合伙购买食品公司肉联厂的协议属实，但该协议只是针对20xx年3月2日的竞买，因而是附条件的协议。我现于20xx年3月26日购得的食品公司肉联厂的资产系我个人购得，未与原告合伙购买。原告的妻弟未参与竞买，我也未收原告的25万元保证金，我与杨三明有其他经济往来。

被告为证明自己的主张在举证期限内提供了以下证据：

1、南川市食品公司肉联厂产权出让合同书及其附件，证明肉联厂资产由其一人购买所得以及资产的内容。

2、交接记录，证明肉联厂资产的交接情况，佐证其与孙x国不属共同购买。

3、拍卖成交确认书，证明拍卖的情况，佐证其与孙x国不属共同购买。

4、竞买登记书，证明其参加竞买登记的情况，佐证其与孙x国不属共同购买。

5、保证金缴款依据，证明竞买保证金由其一人缴纳，佐证与孙x国不属共同购买。

6、南川市人民法院(20xx)南川法民破字第8号民事裁定书及情况说明，证明食品公司肉联厂已破产，其所购资产属肉联厂破产资产。

7、被告与孙x国关于购买南川肉联厂的协议，证明其与孙x国共同参加购买肉联厂的约定只针对20xx年3月2日的拍卖会。

8、蒋信华与孙x国关于购买肉联厂的协议，证明孙x国与蒋信华也有共同购买肉联厂的协议，佐证其与孙x国共同参加购买肉联厂的约定只对20xx年3月2日的拍卖会。

9、三张食品公司的工商档案及营业执照，证明被告购得肉联厂破产资产后已组建了新的公司。

10、高瑞食品公司工商档案，证明孙x国于20xx年5月14日(肉联厂拍卖后)也组建了自己的食品公司，佐证孙x国与其不属共同购买肉联厂破产资产。

11、孙x国于20xx年3月26日住宿登记表，证明孙x国20xx年3月26日在南川，佐证孙x国与其不属共同购买肉联厂破产资产。

12、证人吴少年出庭作证的证言，证明原、被告所签订的合伙协议是原告拟定后自己抄写的，是针对20xx年3月2日竞买而签订的。

13、证人张亮出庭作证的证言，证明20xx年3月26日拍卖是被告举牌并以450万元的价格购得肉联厂的破产资产，并证明在拍卖会现场未看见赵东升。

14、证人颜建华当庭作证，证明被告举牌成功竞买的事实和赵东升不在拍卖现场的事实。

以上证据经原告质证，对南川市食品公司肉联厂产权出让合同书及其附件、交接记录、拍卖成交确认书、竞买登记书、南川市人民法院(20xx)第8号民事裁定书的真实性、合法性及关联性均无异议，但对被告以此证明的内容有异议，对被告于20xx年3月26日缴纳保证金的事实无异议，但对其提供的缴纳保证金的证据有异议。对原告与蒋信华签订的协议和原、被告分别申请注册的工商登记档案以与本案无关联为由反驳。对原告孙x国20xx年3月26日的住宿登记的真实性无异议，但对与本案的关联性有异议，对吴少年、张亮、颜建华的证言只对吴少年抄写协议的真实性无异议，而对其余证明内容否认。

闭庭后，原告还提供了南川市商业委员会于20xx年6月16日向南川市西城国税所出具的证明1份，证明南川市肉联厂是出卖给原告孙x国、被告张x勤的。

综合以上当事人的陈述及举证、质证，经审理查明：原告孙x国曾系租赁原南川市食品公司肉联厂杀牛车间经营肉类加工的个体户。20xx年9月16日，南川市食品公司与原告孙x国达成将该公司肉联厂的资产出售给原告的意向协议后。该公司于20xx年10月13日经申请被本院宣告破产。20xx年12月8日南川市食品公司破产还债清算组与重庆创x拍卖有限公司达成委托拍卖合同，对原食品公司(含肉联厂)的资产逐步进行拍卖。在南川市食品公司破产还债并进行资产拍卖过程中，原告曾多次向破产清算小组表明意欲购买食品公司肉联厂资产的意向，并曾与该公司的原另一承租人蒋信华达成共同购买肉联厂资产，或由一方购得并同意另一方继续承租部分资产经营的协议(该协议未签署签订时间)。后由于肉联厂资产的几次拍卖均因故不能成功，原告又于20xx年3月1日与被告张x勤签订了由吴少年执笔抄写的《关于购买南川肉联厂解单协议》。双方约定：为了争取购买南川肉联厂及20xx年3月2日的购买，经双方共同协商达成如下协议，并约定：共同承担风险，共同经营、发展、管理、股份各50%;双方与拍卖公司举行拍卖，任何一方成交签字生效，所有责任共同承担。在560万元以内的成交，均各负担50%的资金(包括应交纳的50万元竞买保证金)。协议签订后，原告曾报名参加3月2日的拍卖会，但因故仍未能如期举行。

合伙合同(篇3)

一、合同的目的与背景

本合同旨在规定两名合伙人合伙开设宠物店的各项事宜，明确双方的权益和义务，确保合作双方的合法权益得到有效保障。

二、合伙人信息

甲方：

姓名：

性别：

身份证号码：

通信地址：

乙方：

姓名：

性别：

身份证号码：

通信地址：

三、宠物店经营方式

1.合伙人应共同经营宠物店，并按照约定的合作比例共同投入资金。

2.宠物店经营内容包括但不限于宠物销售、宠物美容、宠物寄养等。

3.合伙人对宠物店经营的具体规则和方式将由双方共同商议决定，并在记账簿上记录。双方应共同监督合伙经营的财务状况。

4.宠物店的运营地址为：（填写具体地址）

5.宠物店的经营时间为：（填写具体时间段）

6.任何一方在经营过程中不得以个人名义、单独行动，涉及宠物店的合作决策和运营活动必须经过双方共同商议并达成一致意见。

四、合伙投资与利润分配

1.合伙人应共同投入宠物店初始设备、装修、经营资金等，投资比例为甲方：乙方 = 1：1。

2.宠物店的利润按照投资比例进行分配，即甲方：乙方 = 1：1。

3.利润分配将以季度为单位进行，由专业会计师进行核算，本店每季度结账一次。

4.双方每季度可根据实际情况对资金投入比例和利润分成比例进行调整，调整后需双方书面同意。

五、合伙责任和义务

1.合伙人应共同承担宠物店的经营风险，如经营发生亏损，合伙人应按照投资比例进行分担。

2.合伙人应积极参与宠物店的日常运营管理，包括但不限于提供帮助、出谋划策等。

3.合伙人应共同维护宠物店的声誉与形象，不得从事损害宠物店利益的行为。

4.合伙人违反本合同约定，给合伙经营造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、合伙解除与争议解决

1.如出现以下情况之一，合伙关系即刻终止：

（1）经营出现严重损失，合伙人无力或不愿承担责任；

（2）合伙经营严重违法、违规，对宠物店声誉造成重大损害；

（3）合伙经营的财务问题严重失控。

2.在合伙解除时，双方应共同参与宠物店财产的分割，按照投资比例进行分配。

3.合伙人对本合同的解释和履行发生争议的，应根据中华人民共和国相关法律进行解决。

七、其他事项

1.合伙经营的其他具体事项将在正式合作前明确商议并签署书面合同。

2.本合同采用正本（一式两份）方式签订，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

以上为《二人合伙开宠物店合同范本》的具体内容，甲乙双方应认真阅读并理解合同内容，确保明确双方的权益和义务。双方应本着诚信、公平、互惠互利的原则开展合作，共同努力使宠物店经营取得成功。

合伙合同(篇4)

根据中华人民共和国法律、法规的有关规定，本着共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，合伙投资人就合伙投资承租柳州市有限责任公司(详细地址)生产线一条达成如下协议。

一、合伙投资人的姓名及其住所

1、xxx，身份证号：住所：

2、xxx，身份证号：住所：

二、合伙投资人出资方式、数额和缴付期限：

单位：万元

出资者

名称货币实物合计出资比例%缴付日期

三、利润分享和亏损分担

1、合伙投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

2、合伙投资人按其出资比例共同承担风险责任。

四、投资的转让

1、合伙投资人向合伙投资人以外的人转让其在合伙投资中的全部或部分出资额时，须经另一方合伙投资人同意。

2、合伙投资人因其他原因，可以向另一方合伙投资人转让其在合伙投资中的全部或部分出资额。

五、合伙投资协议的终止

有下列情况之一的，合伙投资协议终止：

1、合伙投资人增加或变更;

2、合伙人被依法宣告为无民事行为能力;

3、个人丧失偿债能力;

4、合伙人死亡或被依法宣告死亡;

5、发生合伙人难以继续合伙的其他事由，经双方合伙投资人同意。

合伙投资协议终止前发生的合伙债务，合伙投资人按其出资额占出资总额的比例共同承担债务。

合伙期间所购置的机具设备以及原材料、半成品、尚未售出的产成品等，在合伙投资终止时的资产评估办法由双方另行商定。

六、违约责任

1、由于合伙人单方行为造成的损失，由责任人赔偿。

2、合伙人一方违反本协议，给另一方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。

七、其他

1、本协议未尽事宜由合伙投资人协商一致后，另行签订补充协议。

2、本协议签字盖章后即生效。本协议一式两份，合伙投资人各执一份。

3、投资双方若发生纠纷，协商不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼或柳州仲裁委员会仲裁。

合伙人签字：

签定日期：

合伙合同(篇5)

合伙人甲：______________(以下简称甲方)

身份证号：______________

现住：______________

合伙人乙：______________(以下简称乙方)

身份证号：______________

现住：______________

合伙人丙：______________(以下简称丙方)

身份证号：______________

现住：______________

以上合伙人本着公平、平等、互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》订立合同协议如下：

第一条：甲、乙、丙三方自愿合伙经营______________砖厂，总投资为￥______________元人民币(大写：______________)。甲方出资￥______________元，占投资总额的______________%，乙方出资￥______________元，占投资总额的______________%，丙方出资￥______________元，占投资总额的______________%。

第二条：本合伙协议组成合伙砖厂，由甲、乙、丙三方共同商议以举手表达的形式共同决议砖厂的大小事宜，维护砖厂的共同利益。

第三条：本合伙砖厂经营期限为永久，如果有特殊原因不能经营砖厂，砖厂的所有财产(包括砖厂的所属土地和变压器)一律按股份的百分比分配。

第四条：合伙三方共同经营，共同劳动，共担风险，共负盈亏，砖厂盈余按照各自的投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另外两方应按比例在十日内向对方清偿自己负担的部份。

第五条：他人可以入伙，入伙在任何一方无需向另外两方说明，另外两方也无权干涉。

第六条：合伙三方任何一方出现意外事故或者死亡，其直系亲属继续履行合同，或者由另外两方按现有资产的百分比进行合并，但必须征求其家属意见，不得强制合并。

第七条：出现下列事项，合伙终止，处理砖厂的所有资产(包括土地和变压器)按照甲、乙、丙三方的投资比例负担自己的盈亏。

(一)合伙三方协商同意;

(二)合伙经营的砖厂无法继续经营;

(三)其他法律规定的情况。

第八条：如果砖厂必须处理资产，同等价格，合伙人有优先收购权。

第九条：本合同未尽事宜，合伙三方可以补充规定(一式三份，甲、乙、丙三方各持一份)，与本合同具有同等效力，合伙三方也必须遵照履行。

第十条：本合同一式三份，各伙人甲、乙、丙三方各持一份。

第十一条：本合同自合伙人三方共同签字后生效

合伙人甲：______________

合伙人乙：______________

合伙人丙：______________

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

合伙合同(篇6)

关于合伙劳动合同范本

劳动合同是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。下面小编为大家爱分享合伙劳动合同范本，欢迎大家参考借鉴。

合伙劳动合同

合伙人甲方：________

现住地址：________

合伙人乙方：________

现住地址：________

经甲乙双方人酝酌，公平，同等，互利的.原则下订立合伙协议如下：

第一条：甲乙双方自愿合伙经营农机配件加工生产厂，共同租凭厂房，甲方出资贰拾万元人民币(含拾万元贷款)其利息按银行贷款利率计息持(贷款手续)期限为壹年，乙方应负责技术销售及相关产品手续(分厂)甲乙双方各占百分之五十股份。

第二条：甲乙双方应首先从盈利中先期偿还甲方出资的拾万元人民币贷款及利息，随后偿还无息拾万元。

第三条：本合伙经营农机配件加生产工厂期限为(拾年)在此期间如需扩大再生产应双方同意，租凭期满，如需合伙经营再延期，应在六个月前共同办理有关手续。

第四条：合伙双方共同经营，共同劳动，共担风险，共负盈亏，厂业盈余按甲乙双方各自股份分配。

第五条：厂内资金不可私自挪用，厂内资金收进和支出应双方同意签字，方可生效，如出现负债情况甲乙双方应按各自持有股份比例共同承担对外所有债务。

第六条：他人可以进伙但必须由甲乙双方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效果。

第七条：出现下列事项合伙终止：

(一)合伙期满。

(二)合伙双方协商同意。

(三)合伙经营的事业已经完成，或者无法完成。

(四)其他法律规定情况下。

第八条：本协议一试两份，甲乙双方各一份，本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议有同等效果，本协议合伙人签字之日起生效

合伙人：________

合伙人：________

____年____月____日

合伙合同(篇7)

根据《中华人民共和国合伙企业法》及国家有关法律、行政法规规定，全体合伙人在诚实守信、平等互利、自愿入伙的基础上，经共同协商一致，达成合伙经营协议如下：

一、合伙企业的名称和经营范围、经营场所。

第1条、合伙企业的名称为：________________;

第2条、合伙企业的'经营场所：___________________.

二、合伙企业的经营范围：

___________________.

三、合伙人的姓名、住所。

合伙人：_____________，身份证号码：________________，地址：_____________;

四、合伙人出资方式、数额和缴付出资的期限。

合伙人________________，出资_____________万元人民币，_____________出资(现金、实物、劳务或财产权利)，本出资应在合伙协议签订之日时缴付。

五、合伙人权利和义务

本合伙企业为普通合伙企业，由合伙人共同出资、共同经营(由：_____________对合伙债务承担无限连带责任：_____________对其出资额承担有限责任)。

合伙人签名：________

________年_______月_____日

合伙合同(篇8)

合伙人：_____________________(以下简称甲方)

身份证号码：_________________

住所：_______________________

联系电话：___________________

合伙人：_____________________(以下简称乙方)

身份证号码：_________________

住所：_______________________

联系电话：___________________

根据《中华人民共和国合伙企业法》及相关法律规定，甲乙双方共同经管理营宠物店，共同投资、共同承担风险，双方本着自愿、平等互利的原则，经友好协商一致，达成如下协议。

根据《中华人民共和国合伙企业法》及相关法律规定，甲乙双方共同经管理营宠物店，共同投资、共同承担风险，双方本着自愿、平等互利的原则，经友好协商一致，达成如下协议。

一、合作事项

甲乙双方共同投资、经营宠物店，宠物店位于_______________，品牌为_______________，工商登记负责人为__________，经营范围为_____________。现宠物店由乙方独自经营，乙方同意甲方出资加盟宠物店，双方共同利用自身积累的经营管理经验，通过合法的手段，创造劳动成果，分享经济利益。

二、合作期限

双方合作期限为_____年，自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日。

三、投资约定

3.1宠物店总投资为人民币_______元(大写：_____________元整，双方根据宠物店包括装修装潢、设施设备、原材料等一切经营有关固定资产进行评估后的最终总价值)。

3.2双方各自出资情况如下：

甲方出资人民币_________元(大写：_______________元整)，

乙方出资人民币_________元(大写：_______________元整)，

其中甲占投资总额的 50 %、乙占投资总额的 50 %。

四、利润分配与债务承担

4.1宠物店盈余(利润)按照双方各自的投资比例分配。如存在盈余，双方应于每月_____日前对前一个月的盈余进行结算，双方签字确认后方可进行结算利润盈余，禁止一方私自结算盈余。

4.2宠物店债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按出资比例在15日内向对方清偿自己应负担的部分。

五、出资转让

合伙合同(篇9)

合伙买车协议

合伙人：甲（姓名），性别，×年×月×日出生， 身份证号码: 住址：

合伙人：乙（姓名），内容同上

合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：

第一条 甲乙双方自愿合伙经营×××（项目名称），总投资为×万元，甲出资×万元，乙出资×万元，各占投资总额的×％、×％。

第二条 本合伙依法组成合伙购买车辆，由甲负责办理登记。

第三条 合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。

企业盈余按照各自的投资比例分配。

债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第四条 他人可以入伙，但须经甲乙双方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

第五条 出现下列事项，合伙终止：

（一）合伙期满；

（二）合伙双方协商同意；

（三）合伙经营的事业已经完成或者无法完成；

（四）其他法律规定的情况。

第七条 本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

第八条 本协议一式×份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。

合伙人：×××（签字）

合伙人：×××（签字）

×年×月×日

合伙合同(篇10)

协议

甲方，身份证号码，

乙方，身份证号码，

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关共同投资购买房屋事宜达成如下协议，

一、甲乙双方共同投资，购买一套位于房产总价款万元人民币。

二、出资金额、出资比例

甲方出资元人民币。乙方出资元人民币。甲方出资占%、乙方出资占%。

三、产权比例

甲方享有共同所购房屋%的份额。乙方享有共同所购房屋%的份额。

四、购置房屋法律文件签署、款项支付、购房手续办理

1、甲乙双方共同委托乙方由乙方全权办理购房定金、首付款、及其他购置房产相关款项的支付、购房合同等法律文件的签署、房产抵押按揭贷款办理、房产交接、房屋所有权证办理等所有购房相关手续。

2、所购房屋的所有权凭证登记在乙方名下。乙方作为该产权的登记人，并非合伙房屋真实的权利的全部归属，合伙房屋之所有权按投资比例享有。

3、甲方有权监督和过问委托事项的办理情况和进展情况，乙方应将事项的办理情况和进展情况及时向甲方告知。

4、购置房屋税费以及其它支出费用，按照甲乙出资比例承担。

五、购房后如果一方决定出售房产，应书面通知另一方，只要有合适的买受人，双方均必须同意出售房产，并由乙方积极配合办理相关过户手续。不同意出售的一方应承担违约责任。房屋转让后所得款项按出资比例进行分配，且在出售后日内支付至甲方、乙方名下银行帐户内。

六、购房后一方对房屋不得擅自进行租赁，需要租赁，应书面通知另一方，待另一方书面同意后方可租赁。

七、违约责任，任何一方因违反本合同规定的应向另一方支付所得房屋出售后的份额总值的0%违约金，并赔偿其他的一切损失和费用。

八、争议解决，甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向吴兴区人民法院起诉。

九、合同附则，本合同未尽事宜，当事人可以签定补充协议，补充协议为本合同的附件，具有同等的法律效力，本协议一式二份，各执一份，签字后生效。

甲方，乙方，

年月日年月日

合伙合同(篇11)

合伙合同范本

合伙合同，两人以上互约出资以经营共同事业的合同。合伙起源于家族共有，即兄弟不愿分散财力，共同经营父亲遗留的旧业，因此，合伙是一种古老的共同经营的方式。下面让我们一起通过以下的合伙合同范本来了解一下。

范本一

合伙人：____________

姓名________，性别____，年龄________，住址________________。

(其他合伙人按上列项目顺序填写)

第一条 合伙宗旨

第二条 合伙经营项目和范围

第三条 合伙期限

合伙期限为________年，自________年____月____日起，至________年________日止。

第四条 出资额、方式、期限

1.合伙人____________(姓名)以____________方式出资，计人民币____________元。

(其他合伙人同上顺序列出)

2.各合伙人的出资，于____________年________月________日以前交齐，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。

3.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资 为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。

第五条 盈余分配与债务承担

1.盈余分配，以________为依据，按比例分配。

2.债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的____________为据，按比例承担。

第六条 入伙、退伙，出资的转让

1.入伙：①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

2.退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前________月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。

第七条 合伙负责人及其他合伙人的权利

1.____________为合伙负责人。其权限是：①对外开展业务，订立合同;②对合伙事业进行日常管理;③出售合伙的产品(货物)，购进常用货物;④支付合伙债务;⑤____________。

2.其他合伙人的权利：①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。

第八条 禁止行为

1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3.禁止合伙人再加入其他合伙。

4.禁止合伙人与本合伙签订合同。

5.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

第九条 合伙的终止及终止后的事项

1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

第十条 纠纷的解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

第十一条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。

第十二条 本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十三条 其他

第十四条 本合同正本一式____份，合伙人各执一份，送____各存一份。

合伙人：____________

合伙人：____________

____年____月____日

范本二

合同号：

日 期：

买方：____电报：____ 电传：____

卖方：____ 电报：_____ 电传：____

按本合同条款，买方同意购入，卖方同意出售下述产品，谨此签约。

规格：____

单位：____

单价：____

总价：____

总金额：____

2、原产国别和生产厂：____

3、包装：

须用坚固的木筱或纸箱包装。以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。 并具备良好的防潮抗震能力。由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。

4、装运标记：

卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：

5、装运日期：____

6、装运港口：____

7、卸货港口：____

8、保 险：____

装运后由买方投保。

9、支付条件：

分下述三种情况：

(1)采用信用证：

信用证于装运日期后15天内有效。

(2)托收：

货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据(见本合同第10款)，通过卖方所在地银行和买方________银行提交给买方进行托收。

(3)直接付款：

买方收到卖方装运单据(见本合同第10款)后7天内，以电汇或航邮向卖方支付货款。

单据：

小海运

全套洁净海运提单，标明“运费付讫”/“运费预付”，作成空白背书并加注目的港____公司。

(2)空运：

空运提单副本一份，标明“运费付讫”/“运费预付”，寄交买方。

(3)航邮：

航邮收据副本一份，寄交买方。

(4)发票一式五份，标明合同号和货运唛头(若货运唛头多于一个，发票需单独开列)，发票根据有关合同详细填写。

(5)由厂商出具的装箱清单一式两份。

(6)由厂商出具的质量和数量保证书。

(7)货物装运后立即用电报/信件通知买方。

此外，货发10天内，卖方将上述单据(第5条除外)航邮寄两份，一份直接寄买方，另一份直接寄目的港____公司。

装运：

(O、B、条款：

a、卖方于合同规定的装运日期前品名、数量、价值、箱号、毛重、装箱尺码和货抵装运港日期通知买方，以便买方租船订 舱。

b、卖方船运代理____公司____

(电报：____)，负责办理租船订舱事宜。

c、____租船公司或其港口代理(或班轮代理)，预计船达装运港预计装货日期、合同号等通知卖方以便卖方安排装运。要求卖方

与船方代理保持密切联系。当需要更换运载船舶及船舶提前、推迟抵达时，买方或其船方代理应及时通知卖方。

若船在买方通知日后30天内尚未抵达，则第30天后仓储费和保险费用由买方承担。

d、若载运船舶如期抵达装运港，卖方因备货未妥而影响装船，则空舱费和滞期费均由卖方承担。

e、货物越过船舷并从吊钩卸下前，一切费用和风险由卖方承担;货物越过船舷并从吊钩卸下，一切费用和风险属买方。

(2)C&F条款下：

a、在装运期内，卖方负责将货物从装运港运至目的港。不允许转船。

b、货物经航邮/空运时，卖方于本合同第合同号、品名、发票金额等通知买方。货物交办发运，卖 方即刻以电报/信件将合同号、品名、发票金额、交办日期通知买方，以便买方及时投保。

装运通知

货物业经全部装船，卖方应将合同号、品名、数量、发票金额、毛重、船名和启船日期等立即以电报/信件通知买方。若因卖方通知不及时致使买方不能及时投 保，卖方则承担全部损失。

质量保证：

卖方保证：所供货物，系由最好的材料兼以高超工艺制成，商标为新的和未经使用的，其质量和规格符合本合同所作的说明。自货到目的港起12个月为质量保 证期。

索赔：

自货到目的港起规格、数量与合同规定不符者，除那些应由保险公司或船方承担的部分外，买方可凭____出具的商检证书，有 权要求更换或索赔。 卖方担保货到目的港起全部或部分更换货物或根据缺陷情况将货物作降价处理。

不可抗力：

在货物制造和装运过程中，由于发生不可抗力事故致使延期交货或不能交货，卖方概不负责。卖方于不可抗力事件发生后，即刻通知买方并在事发14天内，以 航空邮件将事故发生所在地当局签发的证书寄交买方以作证据。即使在此情况下，卖方仍有责任采取必要措施促使尽快交货。

不可抗力事故发生后超过10个星期而合同尚未履行完毕，买方有权撤销合同。

合同延期和罚款：

除本合同卖方若逾期10个星期仍不能交货，买方有权撤销合同。尽管合同已撤销，但卖方仍应如期支付上述罚金。

仲裁：

凡涉及本合同或因执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，则可提交____仲裁委员会根据该会暂定的仲裁法则和程序进行仲裁。仲裁将在____进行，仲裁裁决是终局，对双方都有约束力。仲裁费用由败诉方承担。仲裁也可在双方均能接受的第三国进行。

附加条款：

本合同原本两份。经双方签字，各执一份，仅此声明。

卖方：____ 买方：____

范本三

姓名___ ，性别_ ，年纪_，接洽电话______

龄_，联系电话______

龄_，接洽电话______

姓名___ ，性别 _，年纪_，接洽电话______

第一条 合伙主旨

各合伙人批准抱着真挚的态度遵照本合同，以公平及正当的同等互利的贸易原则为基本进行经营，并以淘宝网店销售以及市集销售而获得满足的利润为指标。

第二条 合伙经营项目和范畴

所有合适销售的产品(含淘宝店展销售以及其他方面零售)，所有经营项目及范畴需四位合伙人全票通过方可操作履行。

第三条 合伙期限

合伙期限暂定为_两_年，自_2011_年_5_月_1_日起，至_2011_年_5_月_1_日止。 假如合作高兴须要顺延，由四位合伙人另行协商断定。

第四条 出资额、方式、期限 、帐户情形等

1. 各合伙人以1：1：1：1的方法进行出资

合伙人 *** 以 电脑(固定资产) 方式出资;记国民币 3000 元。以 现金 方式出资，计人民币 7000 元。

合伙人 *** 以 现金 方法出资，计国民币 壹万 元。

合伙人 *** 以 现金 方式出资，计国民币 壹万 元。

合伙人 *** 以 现金 方式出资，计人民币 壹万 元。

所有工作所用物品也好均计入投资固定资产项目，且依据应用年限进行相应的`折旧。

2. 各合伙人的出资，于_2011_年_5_月_15_日以前交齐。

3. 本合伙出资共计人民币_4万_元(人民币)。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随便恳求分割。合伙终止后，依据同年收益及开支情况进行清算。

4. 设立存取款联名户口，作为每次支出与收进的公务账户。

第五条 盈余分配与债务承担

1. 盈余分配，以_1：1：1：1_为根据，按比例分配。

2. 债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，按各合伙人的_投资情势_为据，按比例承担。

第六条 入伙、退伙，出资的转让

1. 进伙：①需承认本合同;②需经全体合伙人赞成;③履行合同规定的权力任务。

2. 退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前_三个_月告诉其它合伙人并经全部合伙人批准;④退伙后以退伙时的财产状态进行结算，不论何种方法出资，均以金钱结算;⑤未经合伙人赞成而自行退伙给合伙造成丧失的，应进行赔偿。

3. 出资的转让：容许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按进伙看待，否则以退伙看待转让人。

第七条 合伙负责人及其它合伙人的权力

1. ____为合伙负责人。

其权限是：①对合伙事业进行日常治理;进货治理、库存管理、财务管理等等

②主导合作事业，并有优先决议权

③拓展业务，选择合适项目;

④ 其他 ;

2.其它合伙人的权力：

① 参予合伙事业的治理，对外开展业务，强化合作事业推广;

② 听取合伙负责人开展业务情形的报告;

③ 检讨合伙帐册及经营情形;

④ 共同决议合伙重大事项。

第八条 制止行动

1. 未经全体合伙人赞成，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务运动;如其业务获得好处回合伙，造成损失按实际丧失赔偿。

2. 制止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3. 制止合伙人再参加其它合伙。

4. 如合伙人违背上述各条，应按合伙实际丧失赔偿。劝阻不听者可由全部合伙人决议除名。

第九条 合伙的终止及终止后的事项

1. 合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全部合伙人批准终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违背法律被撤销;⑤法院依据有关当事人恳求判决解散。

清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的次序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清理后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

第十条 纠纷的解决

合伙人之间如产生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

第十一条 本合同自订立之日起生效并开端营业。

第十二条 本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论弥补或修正。弥补和修正的内容与本合同具有同等效率。

第十三条 其它

第十四条 本合同正本一式_五_份，合伙人各执一份，送_中间人_各存一份。

合伙人：____(盖章)

(略)

__年__月__日

范本四

甲方：姓名，身份证号(以下简称甲方)

乙方：姓名，身份证号(以下简称乙方)

协议签约地点：

一、概述

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，本着真诚合作，互惠互利的原则，经过友好协商，就项目合伙经营相关事宜达成以下协议：

二、合伙经营范围

三、合伙期限

合伙期限为年，自年月日起，至年月日止。

四、出资额、方式、期限

甲方以方式出资，计人民币元(大写元)。

乙方以方式出资，计人民币元(大写元)。

双方的出资应于年月日之前悉数交齐，逾期不交或未交齐者，应对应付金额计付银行利息，并以资金形式赔偿另一方由此直接造成的全部经济损失。

双方方出资合计元(大写元)，为双方共有财产，不得随意请求分割，任一方支配时，需经另一方同意。

五、盈余分配与债务承担

盈余分配：甲方享有%盈余，乙方享有%盈余。

债务承担：由双方合伙经营产生的债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足偿还时，甲方承担%债务，乙方承担%债务。

六、入伙、退伙与出资转让

入伙：承认本合同;经甲乙双方同意;执行协议规定的权利义务

退货：不可在合伙不利时要求退伙;任一方若退伙，应在月之前，应告知另一方，且经另一方同意;退伙后以退伙时财产状况进行结算;未经另一方同意擅自退伙给合伙造成损失的，需进行赔偿。

出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，并且必须承认本合同，否则以退伙对待转让人。

七、合伙负责人及其他合伙人的权利:

甲拥有权限：

义务：

乙拥有权限:

义务：

甲乙双方工作中不得越权操作，且应认真履行应尽义务。

八、禁止行为

未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

九、合伙终止及终止后的事项

1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②甲乙双方同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论甲乙双方出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

十、纠纷的解决甲乙双方如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

十一、本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

十二、其他未尽事宜，本着共图发展的目标，甲乙双方共同友好协商并进行补充、完善。

十三、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，签字即生效。

甲方：

(签字、盖章)

乙方：

(签字、盖章)

日期：年月日

日期：年月日

合伙合同(篇12)

1，订立合同的乡镇合伙人与法人合伙人及农联冠合伙直营店分店名：

（1）乡镇合伙人姓名：_________性别：_____年龄：______住址：____________身份证：______________________

（2）法人名称：深圳市孔国联合商贸有限公司法人代表：鲁孔国地址：__________________________注册号：______

（3）经双方协商，同意合伙组建农联冠合伙直营店______分店，由乡镇合伙人______担任农联冠合伙直营店______分店的法人，并负责合伙直营店的经营管理。

2，合伙宗旨：实现双赢，互相尊重，为本地区农村提供质优价廉的电子类产品，为实现全国乡镇范围的“互联格局”而努力。

3，合伙最低期限：10年。

4，出资额，方式，期限：

（1）自然人合伙人：__________________以现金方式出资，计人民币______元（______元整），出资比率：______

法人合伙人：深圳市孔国联合有限公司以现金方式出资，计人民币元（______元整），出资比率：______

（2）双方的出资，于20xx年月日以前交齐，逾期不交或者未交齐的，应对未交所造成的损失负直接责任。

（3）本合伙出资共计人民币___100000___元（___壹拾万___元整），合伙期间合伙人的出资为共有财产，不得随意请示分割农联冠合伙直销店的财产，直到合伙终止，退还出资金。

*举例说明：农联冠合伙直营店注册资金为10万元，自然人占比不得超过45%（45000元），不低于40%（40000元），保证法人在农联冠合伙直营店占绝对控股权。出资的注册金额不包括直营店营业时公司出资20万左右的产品铺货金额。10万元注册资金只时用来店面的装修，选址，流动运营资金等其它的费用。

5，盈余分配与债务承担

农联冠合伙直营店成立二年内不分红，所有资产做为累积资金，由乡镇合伙人负责管理，二年以后按实际营业创收情况，一年分红一次。*分红时按注册时的出资比例分配利润，如农联冠合伙直营店成立时自然人出资45000元，则按45%的比例分配盈利。

（2）债务承担：经营二年后如出现债务问题，由深圳市孔国联合有限公司进行补损，并且承担农联冠直营店前期损失。然后由公司派市场建造服务部省级经理与合伙人共同经营管理农联冠合伙直营店，查找原因，做出具体分析，帮助乡镇合伙人扭转局面。乡镇合伙人需无条件接受。

6，入伙，退伙，出资转让：

（1）农联冠合伙直营店原则上不接受新的合伙人，如需追加投资，由深圳市孔国联合商贸有限公司追加投资，用以扩大经营或者弥补亏损。

（2）退伙条件：有正当理由；不得在困难时退伙；退伙需提前半年书面通知对方；以退伙时财产状况进行结算，不管以何方式入伙，均以现金方式结算；另一方不同意退伙而对方退伙所造成的损失，由另一方承担。

(3)出资的转让：转让时，另一方有优先购买权。

7，合伙负责人及法人合伙人权利

________为合伙负责人，为农联冠合伙直营店_________分店的法人。其权利与义务是：对外开展业务，负责对农联冠合伙直营店_________分店进行日常经营管理。

负责合伙直营店的帐务及债务的管理。

其它事项。

听取合伙负责人的开展业务情况报告。

共同决定合伙直营店的重大事项。

合伙人（签字）：

20xx年XX月XX日

合伙合同(篇13)

打井合同范文合集10篇

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的打井合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

打井合同 篇1

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：

一、工程地点：

二、工期要求：施工工期为20xx年 月 日至20xx年 月 日，日历天数 天。

三、工程项目及相关要求：

1、施工项目：水井一眼，成井实际下管米数不低于150米。

2、井管规格：内径286mm、外径350mm、长度8000mm，保证潜水泵上下畅通。

3、材料选用：管材为水泥焊接管，滤料必须为过筛的米石，并掺有粗沙。

4、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。

5、技术要求：保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。

四、工程价款：

1、打井每米单价元，总价款以实际打井深度（下管米数）计算为准。

2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留

总价款的10%作为质量保证金，待一年后付清。

六、甲方承担的义务：

1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。

2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。

七、乙方承担的义务：

1、按照国家《机井施工规范》组织施工，负责勘探工作和打井所需的相关设施。

2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。

3、洗井、清淤后，保证井深不小于150米。

4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由乙方负责及时修复。

5、管井使用后一年（质保期）内发生质量及技术问题，乙方负责免费维修、解决。

6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。

八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式四份，双方各执二份，签订之日起生效。

甲方：乙方：

本合同签订日期： 年 月日

打井合同 篇2

甲方(业主)：

乙方(施工方)：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方在友善、友好的情况下达成如下协议：

一、合同主要内容：

打井工程以 形式交给乙方施工。

2、工程总造价(大写)

3、工程内容：①甲方约定乙方打井深度暂定为 米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。②暂定每米按500元标准计取打井费用。③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。

4、工程付款方式：签合同当天首付65% 元，元。

5、工期 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。

6、工程保修期壹年。

7、工程结束后三日内结清余款。

8、根据甲方要求，乙方为甲方提供取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额 元，计入工程合同总额计算。

甲方交自己位于 市 路 工程过半中期款30% 元，工程完工付余款5% 一台，金额 元，无塔供水装置一套，金额

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

打井合同 篇3

甲方：

乙方：

一、井深81米每米元 ，合计 元。

二、甲方扣除井费 元，石英沙，扣收 元 。 土工布 元。

三、下井用其他用料乙方负担竹片铁丝水泥电费 元。

四、村内调解甲方负担。

五、架子上一切安全大小事故由乙方负担。

六、资量井深达80——81米井坏了，由乙方负担。

七、打完井后场地清完丢下物资扣除乙方款。

八、甲方总共 眼限期阴历 日完工完不成 眼不予结账特除情历外。

九、结账方法甲方付给乙方于支每眼一结算支款完工前五天以上完工款结算清。以上条件双方互相遵守甲乙方谁违约谁负担后果。

甲方： 乙方： 年月 日

打井合同 篇4

甲方：

乙方：

监证方：

根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在

村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，形成如下合同：

一、工程名称：

二、工程位置：

三、建设内容：

1、采用 钻机新打 米机井1眼，并负责井孔的电测工作；

2、安装φ 井壁管 米，滤水管 米 及滤料回填；

3、配套安装 型潜水电泵一台；

4、3×4米井房一座；

5、设低压线路 米。

四、承包方式及合同价：

实行总价承包方式。合同总价 。

五、各方职责：

（一）甲方职责：

1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案；

2、负责工程监督检查及有关协调工作；

3、负责组织工程的验收工作；

4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作；

（二）乙方职责：

1、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设内容全面完成，保质保量，达到验收标准；

2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务;

3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作；

4、认真做好施工记录，及时分析有关情况，确保工程经济、安全、合理、高效；

5、工程竣工后，向甲方提供单井技术资料两份。

（三）监证方职责：

1、负责落实井位，并提供有关的电测资料和参考资料；

2、负责做好“三通一平”、泥浆排放及其它施工环境协调工作；

3、负责为施工人员提供食宿条件，在井管安装、填料时提供10个的劳力的配合工作；

4、负责施工现场的质量监督检查工作；

5、负责落实自筹资金 万元。

六、工程质量：

1、质量检查验收：由甲方组织有关部门进行检查验收；

2、质量标准要求：达到合格标准，争创优良工程；

3、验收依据：钻井工程以国家凿井工程验收规范为依据进行验收，以井管顺利下入井孔、水泵及设备安全运转，出水量达到预定目标为合格；因自然条件因素而引起水质、水量问题，乙方不承担责任；井房以建筑工程验收规范为依据进行验收。

七、工程结算与资金拨付

（一）工程结算：依据预算方案，结合实际完成情况及合同约定进行结算。

1、实际钻井深度与计划深度差值，增减费用按每米 元计算；

2、实际用井管长度与计划差值，按预算单价计算；

3、合同总价中施工用水由村组提供，用电按每度 元计算，超过部分另行计算；

4、工程结算后，村组交纳的自筹资金有剩余的退还村组，不足部分由村组迅速筹集交到甲方。

（二）资金拨付：

1、自筹资金由受益村组筹集，交甲方管理，视工程进度向乙方分期拨付；

2、国家投资：按县财政局报帐管理办法进行拨付；

八、建设工期与时限

总工期为 天。从受益村组足额交纳自筹资金后，三日内甲方下达开工通知书之日起算。未按期完成，每延期一日，扣减工程合同总价的2‰。因气候、地质等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窝工，按期顺延。

九、其它未尽事宜可根据施工情况再行商定。

十、本协议一式四份。甲方、乙方、监证方各执一份，从自筹资金到位后生效。

附件：承包总价清单

甲方: 代表：

乙方 :: 代表：

监证方: 乡镇政府代表：

村委会代表：

年 月 日

打井合同 篇5

甲方(业主)：

乙方(施工方)：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方在友善、友好的情况下达成如下协议：

一、合同主要内容：

打井工程以 形式交给乙方施工。

2、工程总造价(大写)

3、工程内容：

①甲方约定乙方打井深度暂定为 米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。

②暂定每米按500元标准计取打井费用。

③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。

4、工程付款方式：签合同当天首付65% 元，元。

5、工期 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。

6、工程保修期壹年。

7、工程结束后三日内结清余款。

8、根据甲方要求，乙方为甲方提供取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额 元，计入工程合同总额计算。

甲方交自己位于 市 路 工程过半中期款30% 元，工程完工付余款5% 一台，金额 元，无塔供水装置一套，金额

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

打井合同 篇6

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：

一、工程地点：校门房旁

二、工期要求：施工工期为20xx年12月20 日至20xx年 12 月25 日，日历天数5 天。

三、工程项目及相关要求：

1、施工项目：水井一眼，成井实际深度视地下水位情况而定。

2、井管规格：内径90cm、外径100cm、，保证潜水泵及维修人员上下畅通。

3、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。

4. 水深要求：60cm

四、工程价款：

1、打井深6米以内1800元，如超50厘米以下不另收工价，超50厘米以上按每米人工价300元支付，总价款以实际打井深度（下管米数）计算为准。

2、工程总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留总价款的10%作为质量保证金，待一年后付清。

六、甲方承担的义务：

1、及时整理出施工所需场地。

2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。

七、乙方承担的义务：

1、负责勘探工作和打井所需的'相关设施。

2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。

3、洗井、清淤后，保证井深不小于7米。并协助学校将挖出的土方填于操场的沙坑内。

4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由甲方按每米100元支付人工费，但另选址打井，工价同前，由乙方负责及时修复。

5、井使用后一年（质保期）内发生质量及技术问题，乙方负责维修、解决。

6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。

八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式二份，双方各执一份，签订之日起生效。

甲方： 乙方：

本合同签订日期：年 月 日

为了提高打井质量，明确甲，乙双方责、权、利关系，达到互惠利之目的，经甲乙双方协商同意，特立本合同：

甲方：建设单位：泸州天源包装制品有限公司

乙方：施工方：

法人代表：

一、工程概况：

1、井位地点：天源公司厂区内

2、水井结构：工业用水水井。

3、水井深度：直至打出水源为止。

4、要求：水井形成后使用8公分的水管进行抽水，水源充足度须达到24小时以上，如打井后不出水，工程损失由乙方自行承担。

二、工程造价：

1、万元rmb。（需保证水源充足）

三、甲方责任：

1、无条件提供给乙方施工所使用的水电。

四、乙方责任：

1、负责保证工程质量。

2、负责井孔必须使用160管进行施工。

3、负责设备运输、安装井口。

4、安全责任：施工人员、设备、生产安全均由乙方负责和承担。

五、附则：

1、本合同由双方代表签字，当日起效，具有法律效应，打井完工后，甲方付完工程全部费用后自行废除。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

电话：___________ 电话：____________

年 月 日

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

甲方为解决办公及生活用水，新打一眼 150米左右深水井。现委托乙方施工。 为保证该工程按期、保质、保量的建成，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：深水井工程

2、工程地点：

3、工程内容及承包范围：钻孔、井管安装，投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。

二、施工前的准备

1、施工前双方确定好井位。

2、乙方施工所用电、水、泥浆的排放。

3、甲乙双方共同商定于20xx年6月30日开工到20xx年7月2日竣工。

4、乙方不得将此工程转包或合同给第三人施工。

三、工程范围及成井标准

1、本合同的打井工程由乙方以包工包料的方式承包，工程所需的施工设施、工具及人员完全由乙方承担。乙方应具有施工工程所认定的资质条件。

2、合同所指的工程为：打井孔径直径≧600mm，圈井管用钢筋混凝土焊接管（长4m×内径300mm）。

3、成井后三日内甲乙双方共同到施工现场验收，井孔垂直度以能够顺利使三寸潜水泵头下落至井底为准。

（1）工程价格每米单价500元。最新打井合同范本最新打井合同范本。

（2）乙方应按打井进尺及实际打井深度收费，待验收合格后乙方开据发票10天后付清。

（3）打井所需水、用电、耗油圈井耗材费用由乙方承担。

四、成井验收

1、分段验收（包括井深、布管直径、填充料）。甲乙双方及相关部门签字为验收依据。

2、打井深度以测量验收认可的深度作为结账的凭据。

五、其他事宜

1、乙方应保证成井的出水量达到每小时≧10——15吨，如果出水量每小时低于10吨甲方支付单井工程费的50%。

2、施工期间，乙方应注意安全施工，如发生伤亡事故，乙方应承担伤亡人员的全部费用。

3、乙方将打井设备运至施工地点以后，因停电及人为因素施工遇到不可抗力情形，工期可以顺延。

4、其他事宜双方协商解决，以不影响工期为原则。

本合同一式四份，双方各执二份，合同自双方签订盖章生效

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

授权委托人： 授权委托人：

签订日期：**年 月 日

打井合同 篇7

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就打井工程，订立本合同。具体合同条款如下：

第一项 项目概况

一、项目名称： 。

二、项目地点： 。

三、项目承包范围：本项目设计报告中机电井成井部分（除井管外）的全部，共计 眼完成井（完成井为达到项目竣工验收合格的井）。

四、施工标准：以设计报告和竣工验收合格为准。

五、项目承包方式：独立承包。

六、项目工期：20xx年月 日至20xx年月 日。

如遇因不可抗拒自然力（战争、地震、大雨、五级以上大风）等自然因素，经甲方签认后，工期相应顺延：

六、工程量：以设计图纸及业主要求。

第二条 项目付款方式

一、合同价：合同单价为 元/米。

二、支付方式： 以完成井经监理验收合格后付款50%，经监理业主联合验收合格后付款45%，项目竣工验收合格后付款5%。

三、甲、乙双方责任

一、甲方责任：

1、为乙方提供施工标准即设计报告（机井部分），做好乙方进场施工前与当地的沟通联系。

2、办理好打井开工审批的有关手续。

3、甲方按约定支付工程款。

4、甲方在乙方完成井提出全部完工后， 5 个工作日内组织验收。

乙方责任：

1、乙方应服从甲方的统一管理，配合甲方做好现场施工管理工作，成井过程中的一切费用均在成井单价中包含。

2、乙方不得无故拖延工期。、

3、乙方保证成井达到竣工验收标准。

4、乙方因施工不当，造成更换场地，甲方不负责前期施工费用，损失由乙方自行承担。

第四条 违约责任及争议

本合同在执行过程中若发生纠纷时，双方应及时协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

第五条 其他

一、乙方必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，做好自身职工的安全教育工作，若出现安全措施不力而造成的重大伤亡及其他安全事故，甲方概不负任何责任。

二、本合同约定内容，若有一方无故自行终止合同，须向另一方承担打井总费用 10 %的违约金责任。

三、本协议书经双方签定后即生效。

四、本协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)： 法定代表人

乙方(盖章)：： 法定代表人：

合同签字日期：______年____月____日

打井合同 篇8

冯英、冯岗、冯清华三兄妹合伙在堰口田正东左侧打水井一口，深拾壹米，口径90cm，此井所用料、工费共计壹万壹仟伍佰元，人平叁仟捌佰元，已全部付清。

此井今后三兄妹共同使用，如有第四者用，租此井的水，必须经三兄妹商议，一致同意，方可租用此水，如遇国家、集体、个人占用或租用此井，占、租金归三兄妹共同所有。

此合同一式三份，三兄妹各执一份，共同承认生法律效力，本人签字生效。

二哥：

幺哥：

幺妹：

二O一三年十二月十日

打井合同 篇9

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点

吉林XX公司院内

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：深水水井壹眼，井深度为地面向下50。

2、尺寸要求：井管外径：c;井出水口径：c。

3、材料选用：钢化塑料管。

4、技术要求：保证枯水期正常用水，并出水量为30小时。

三、工期要求

施工工期为日历天数4天，________年____月____日前交工。

四、工程价款

工程价款为150元每进深米，总价款为人民币7500元整(此款为50进深米费用，如果井深增减，据实结算)。

以上总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式

乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将工程款一次性以现金方式支付给乙方。

六、其它约定

1、施工过程中，乙方因违反操作规程等原因造成伤亡等事故，其职责由乙方自负。

2、甲方为乙方施工带给方便，打井用电由甲方带给。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

打井合同 篇10

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

甲方为解决办公及生活用水，新打一眼 150米左右深水井。现委托乙方施工。 为保证该工程按期、保质、保量的建成，经双方充分协商，签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：深水井工程

2、工程地点：

3、工程内容及承包范围：钻孔、井管安装，投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。

二、施工前的准备

1、施工前双方确定好井位。

2、乙方施工所用电、水、泥浆的排放。

3、甲乙双方共同商定于20xx年6月30日开工到20xx年7月2日竣工。

4、乙方不得将此工程转包或合同给第三人施工。

三、工程范围及成井标准

1、本合同的打井工程由乙方以包工包料的方式承包，工程所需的施工设施、工具及人员完全由乙方承担。乙方应具有施工工程所认定的资质条件。

2、合同所指的工程为：打井孔径直径≧600mm，圈井管用钢筋混凝土焊接管（长4m×内径300mm）。

3、成井后三日内甲乙双方共同到施工现场验收，井孔垂直度以能够顺利使三寸潜水泵头下落至井底为准。

（1）工程价格每米单价500元。最新打井合同范本最新打井合同范本。

（2）乙方应按打井进尺及实际打井深度收费，待验收合格后乙方开据发票10天后付清。

（3）打井所需水、用电、耗油圈井耗材费用由乙方承担。

四、成井验收

1、分段验收（包括井深、布管直径、填充料）。甲乙双方及相关部门签字为验收依据。

2、打井深度以测量验收认可的深度作为结账的凭据。

五、其他事宜

1、乙方应保证成井的出水量达到每小时≧10——15吨，如果出水量每小时低于10吨甲方支付单井工程费的50%。

2、施工期间，乙方应注意安全施工，如发生伤亡事故，乙方应承担伤亡人员的全部费用。

3、乙方将打井设备运至施工地点以后，因停电及人为因素施工遇到不可抗力情形，工期可以顺延。

4、其他事宜双方协商解决，以不影响工期为原则。

本合同一式四份，双方各执二份，合同自双方签订盖章生效

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

授权委托人： 授权委托人：

签订日期：**年 月 日

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：

一、工程地点：校门房旁

二、工期要求：施工工期为20xx年12月20 日至20xx年 12 月25 日，日历天数5 天。

三、工程项目及相关要求：

1、施工项目：水井一眼，成井实际深度视地下水位情况而定。

2、井管规格：内径90cm、外径100cm、，保证潜水泵及维修人员上下畅通。

3、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。

4. 水深要求：60cm

四、工程价款：

1、打井深6米以内1800元，如超50厘米以下不另收工价，()超50厘米以上按每米人工价300元支付，总价款以实际打井深度（下管米数）计算为准。

2、工程总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留总价款的10%作为质量保证金，待一年后付清。

六、甲方承担的义务：

1、及时整理出施工所需场地。

2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。

七、乙方承担的义务：

1、负责勘探工作和打井所需的相关设施。

2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。

3、洗井、清淤后，保证井深不小于7米。并协助学校将挖出的土方填于操场的沙坑内。

4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由甲方按每米100元支付人工费，但另选址打井，工价同前，由乙方负责及时修复。

5、井使用后一年（质保期）内发生质量及技术问题，乙方负责维修、解决。

6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。

八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式二份，双方各执一份，签订之日起生效。

甲方： 乙方：

本合同签订日期：年 月 日

甲方：

乙方：**限公司 经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属四冶六区的屋 顶、外墙及伸缩缝防水维修工程事谊达成如下协议：

一、工程具体范围：四冶六区部份墙体、屋面渗漏、伸缩缝。

二、单价方式：伸缩缝按防水长时间作业质量维护条款进行施 工，单价 560 元/m，质量保修二十年。普通型伸缩缝 230 元/m，质 量保修三年。聚胺脂注浆按市场价补漏，每户价格分别 700 元至 900 元之间。外墙防水按市场价格每平方 46 元，质量保修五年。

三、付款方式：经甲乙双方验收合格后，没有渗漏情况甲方一 次性付清给乙方工程款。

四、乙方责任：乙方进施工现场，要做到与小区之间的客户沟 通关系，不能发生打架、斗殴、闹事行为，如一但发生此现象，甲 方有权解除合同。

五、安全与责任：乙方在施工期间不得喝酒、穿拖鞋，施工时 间为 30 天，不得拖延。施工好的地方要保持干净、整洁，保持与 物业公司领导交待好按照甲方方案施工和维护。

六、乙方在施工期间，如发生一切安全事故，全部责任有乙方 承担，甲方不承担任何责任。

本协议一式二份，签字后即生效，如有未经事宜待双方协商后 作补充协议，甲乙双方具有同等的法律效力。

甲方签字（盖章） ：

乙方签字（盖章） ：

20__ 年 8 月 26 日

合伙合同(篇14)

协议书

甲方：_____身份证住址_________________ 乙方：_____身份证住址_________________ 丙方：_____身份证住址_________________

一， 甲、乙、丙三方共同自愿合伙经营神木市诗奈尔高端洗衣会所(地址：神木市神木镇精煤路中段)，前期预需投资壹拾伍万元整，甲、乙、丙三方各投资伍万。各占投资总额的%，比例为5：5：5.。如前期投资不足，需扩大投资仍按原比例进行投资(具体数目以账面为准)。店内所有财产为三方共有，比例为5：5：5。

二， 本合伙依法组成合伙企业，经全体合伙人一致同意，委托甲方为执行合伙企业事务的执行人，对外代表合伙企业，其他合伙人不再执行合伙企业事务人;并以甲方名义办理《营业执照》和工商登记等相关证件，并注册为企业负责人。

三， 合伙三方本着共同经营，共同劳动，共担风险，共负盈亏的宗旨精诚合作。店内盈余按照各自投资比例分配即5：5：5(除去一切费用后)。店内债务同样按照各自投资比例(5：5：5)负担。

四， 经营职责：共同经营中，由乙方负责进货支出和费用支出，(费用有：人员工资，各种招待费，房租，消耗用品等)即现金管理(建立专用账户)。任何支出由甲方确认后签字入账。由甲方负责店内经营（包括用人、工资分配及其他规章制度制定）和货物管理。乙方必须把当天营业额全额告知甲方，以备甲方查账，每个月结算一次本月的总营业额。经营中，对未经甲方同意赊销出去的会员卡及其他设备，由经手人(三个月内)负责全额收回，造成损失，由经手人全额承担赔偿。

五， 盈余结算：店内盈余每一个月(盘货)结算一次，最终年底总结算，如果盈利超过伍万以上甲乙丙三方商议是否按比例分配，如有一方不同意不得分配，作为后续储备资金。

六， 纠纷处理：如甲、乙、丙三方发生纠纷，不能共同经营的情况下，由三方共同协商(签署另外协议)，可将本店交于一方经营，经营方应按期支付另一方一定的经营利润，(具体数额由三方协商并签订协议)以年结算支付。

七， 退伙：合伙人可自由退伙，依据合伙开店协议，按照自愿、平等、公平、诚实的原则，由三方共同协商赔偿事宜做好财产、债务分割并签订退伙协议。

八，本协议未尽事宜可出具补充协议，补充协议同样有效。

九，本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，从签订之日起生效。

合伙人(签字)：_________ 签订时间_____年__月__日

合伙人(签字)：_________签订时间_____年__月__日

合伙人(签字)：_________签订时间_____年__月__日 补充协议：

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

合伙人(签字)：_________ 签订时间_____年__月__日

合伙人(签字)：_________签订时间_____年__月__日

合伙人(签字)：_________签订时间_____年__月__日

合伙人合同协议书

合伙人合同协议书

合伙做生意合同协议书

合伙协议书

合伙协议书

合伙合同(篇15)

合伙做生意合同协议书

2 合伙生意

13 牛牛游戏

3 合伙投资合同

14 合伙协议纠纷

4 合伙开公司

15 美国硕士排名

5 劳动合同

16 离婚的条件

6 租房合同范本

17 澳洲研究生

7 生意商机

18 开店找项目

8 合伙合同范本

19 会计证网上查询

9 生意合伙

20 合伙创业

10 合作合同

21 做什么生意好

11 我想做点小生意

22 合同取消协议书

【合伙做生意合同协议书一】

甲方：_____身份证__________住址_________________

乙方：_____身份证__________住址_________________

一， 甲乙双方共同自愿合伙经营(店名)xxxxxx(地址：xxxxxxxxx)，前期预需投资x万元整，甲乙双方各投资x万。各占投资总额的50%，比例为5：5.。如前期投资不足，需扩大投资仍按原比例进行投资(具体数目以账面为准)。店内所有财产为双方共有，比例为5：5。

二， 本合伙依法组成合伙企业，以乙方名义办理《xx经营许可证》，《xx经营许可证》和工商登记等，并注册为企业负责人。

三， 合伙双方本着共同经营，共同劳动，共担风险，共负盈亏的宗旨精诚合作。店内盈余按照各自投资比例分配即5：5(除去一切费用后)。店内债务同样按照各自投资比例(5：5)负担。

四， 经营职责：共同经营中，由甲方负责进货支出和费用支出，(费用有：人员工资，各种招待费，房租，消耗用品等)即现金管理(建立专用账户)。任何支出由乙方确认后签字入账。

由乙方负责店内经营和货物管理，即账目管理。乙方必须把当天营业额全额交予甲方用于各种开支，并结算当天的营业利润一并交予甲方入账。任何一方不得在店内取走现金和货物，如需取货必须现金结算并做好记录。

经营中，甲乙双方对未经对方同意赊销出去的货物，由经手人(三个月内)负责全额收回，造成损失，由经手人全额承担赔偿。

五， 盈余结算：店内盈余每半年(盘货)结算一次，除去一切开支后按约定比例分配，在结算中如出现应有现金与现有现金不符，由甲方全额赔偿。如出现应有货物与现有货物不符，由乙方全额赔偿。

六， 过期货物处理：在经营中乙方负责盘查店内预过期货物，需提前6个月和3个月提醒甲方知晓，并作好记录共同处理，处理不掉按正常损耗于店内核销，如未通知甲方和未做好记录的过期货物由乙方全额赔偿。

七， 纠纷处理：如甲乙双方发生纠纷，不能共同经营的情况下，由双方共同协商(签署另外协议)，可将本店交于一方经营，经营方应按期支付另一方一定的经营利润，(具体数额由双方协商并签订协议)以年结算支付。经营中选择经营一方在未经另一方同意的情况下不得转让本店，如造成损失由经营方全额赔偿另一方，并视转让无效。

八， 退伙：合伙人可自由退伙，依据合伙开店协议，按照自愿、平等、公平、诚实的原则，由双方共同协商赔偿事宜做好财产、债务分割并签订退伙协议。如转让股权必须转让给合伙人，不得转让第三方(如转让第三方视为无效转让)。如协商不成，可诉诸人民法院。

九，本协议未尽事宜可出具补充协议，补充协议同样有效。

十，本协议一式两份，甲乙双方各持一份，从签订之日起生效。

合伙人(签字)：_________ 合伙人(签字)：_________

签订地点：_________ 签订地点：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

【合伙做生意合同协议书二】

合伙人：甲(姓名)： 住址： 合伙人：乙(姓名)：住址：

经双方同意合伙经营V1国际造型店，在平等，自愿、互利协商一致的基础上达成以下协议。

第一条 甲乙双方自愿合伙经营V1国际造型理发店，总投资为万元，

甲：姓名： 身份证号码： 出资金额 元 占投资总额的 % 乙：姓名： 身份证号码： 出资金额 元 占投资总额的 % 本合伙出资共计人民币 元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。

第二条 合伙、退伙，出资的转让

1.合伙：①需承认本合同;②需经合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

2.退伙：①需有正当理由方可退伙在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提早1个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。

第三条 合伙负责人及其他合伙人的权利

1.为合伙负责人。其权限是：①决定经营管理方针，对合伙事业进行日常管理;②购进常用货物;③，支付合伙债权;④ 。 第四条 每月 日为分红日，同时召开会议。 每月营利(总业绩)扣除所有应支出后，是为当月纯利润。红利按每月纯利润之金额分配。卡金在未消费前，不列入每月业绩账，由保管保存，以维护顾客信用。每月财务，由甲方保管，乙方监管，每月核算签字后，分红。

第五条 合伙

双方共同经营、共担风险，共负盈亏。 企业盈余按照各自的投资比例分配。本合伙企业经营期限为年。如果需要缩短期限的，在期满前六个月办理有关手续。 第六条 他人可以入伙，但须经甲乙双方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

第七条 合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有

利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。出现下列事项，合伙终止：

(一)合伙期满;

(二)合伙双方协商同意;

(三)合伙经营的事业已经完成;

(四)其他法律规定的情况。

如有任何一方不履行协议，应承担总投资10%的违约金。

第八条 以上合同若有衅待，按甲、乙 双方同意后更正之。本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

第九条 本协议一式×份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

【合伙做生意合同协议书三】

甲方：

乙方：甲方是一从事研发lq污水再生利用设备系列产品、环保节水技术开发为主的高新技术企业，并获得政府认可的合法手续，资信完备，时机成熟，平台稳固。该工艺技术为职能部门，实属既有社会效益，又有经济效益。甲乙双方在平等、自愿的原则下，经过充分友好协商，就双方合作共同在()市、区县经营lq污水再生里头用利用设备，开发该地区污水处理市场一事，取得了一致意见，特签定本协议。

一、甲方经过长时间的研究开发出污水再生利用系列产品，对此，乙方表示完全认同，无任何异议。

二、乙方自愿参与甲方研发的污水再生利用设备系列产品的生产、经营并作为甲方下属的分支机构，甲方对此表示同意。

三、甲乙双方议定，()分布在该辖区进入市场的初级阶段，由于对市场运作缺乏经验，由甲方协助完成。

四、双方为了共同珍惜保护好该项知识产权和品牌形象，外阜设分支，乙方向甲方交纳风险抵押金人民币10万元整;北京区县设分支，乙方向甲方交纳风险抵押人民币5万元整。待协议期满后顺延六个月，通过媒体声明，确认对该品牌没有造成不良影响及损失，风险抵押金退还乙方。

五、为了把市场做得更具完美，依据乙方在当地注册名称在辖区内的区县设分支，从事该项高新技术工作，本着“有钱大家赚，有利大家享，风险大家担，保证合作伙伴的利益”的原则，与下属另立合作协议。

六、污水再生处理设备系列产品是甲方研发的利国利民的高科技产品，因此，双方议定合作经营期内，乙方应接受甲方的监督管理，共同经营好污水处理设备系列产品，合作期限五年。

七、乙方的奖励提成

1、在正常报价的基础上成交，奖励对方按总价20%(税前)提成。

2、在正常报价的基础上上浮部分成交，上浮部分归乙方所有。

3、正常报价20%奖励提成中下浮部分，计算到乙方。

八、兑现方式项目合同签署后款到位，即付提供信息方应得报酬的50%，第二批款到位后，将提供信息方50%的余款付清。

九、合作经营期满，如双方均表示愿意继续合作经营污水处理设备系列产品，本合同可再延续三年。如其中一方不同意合作，本合同到期，双方合同终止，终止后，双方应按规定进行财务结算。

十、双方在合作经营合同期间，如遇未尽事宜，经友好协商取得一致意见后，可签订补充协议，协议具有同等的法律效力。

十一、在履行本协议时，如发生分歧，双方尽量协商解决，如协商不成，任何一方均有权依法解决。

十二、本协议一式两份，由双方签订盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：(签字盖章)

乙方: (签字盖章)

【合伙做生意合同协议书四】

xxxx 年xx月xx日

一.总则

二.合伙人、出资及出资方式

三.合伙人权利和义务

四.利益分配

五.入伙和退伙

六.解散和清算

七.经营期限

八.附则

一.总则

企业住所：

合伙宗旨：合伙双方本着平等自愿友好协商、互惠互利的原则达成协定，双方共同恪守。

合伙企业经营范围：阿里巴巴旗下全球速卖通业务

二.合伙人、出资及出资方式

合伙人的姓名

(1)X X X 身份证：

出资额，出资方式为。

(2)X X X 身份证：

出资额，出资方式为

(3)X X X 身份证：

出资额，出资方式为

本合伙人承认用货币、实物、土地使用权、劳务、工业产权、专有技术出资的有效性。

三.合伙人权利和义务

1.本合伙人为普通合伙，由合伙人共同出资、共同经营，由赵仰特、李增芬、线全辉对合伙债务承担无限连带责任，对其出资额承担有限责任。

2.合伙人在合伙正常经营范围内的一切行为，由全体合伙人承担民事责任。如某人超越权限的行为所产生的民事责任则由该合伙人个人承担。

3.____________为合伙负责人。其权限是：①对外开展业务，订立合同;②对合伙事业进行日常管理;③出售合伙的产品(货物)，购进常用货物;④支付合伙债务;⑤制定发展规划和人才引进;

4.在执行合伙业务过程中，因合伙人的过错致使他人遭受人身伤害或者财产损失的，由全体合伙人承担连带责任。

5.合伙人不能成为其他合伙企业或者团队及项目的合伙人。

6.合伙存续期间，各合伙人积累的财产和权益为合伙财产，供共有并为合伙经营使用。

7.合伙财产在普通合伙清算前不得分割。

8.各合伙人对合伙事务按一人一票方式行使表决权。

9.合伙事务决定权由简单多数法则决定，但以下事项须全体同意：

(1)修改合伙协议;

(2)申请贷款;

(3)接纳新合伙人;

(4)处分合伙财产;

(5)解散合伙;出国留学网

四.利益分配

1.利润分配按照出资比例进行分配。

2.合伙人按其分配利润比例承担相应民事责任。

3.合伙人不得自营或者为他人经营与合伙相同性质的业务，不得从事与合伙利益有冲突的活动。

4.合伙人对合伙债务承担无限连带责任;偿还合伙责任超出自己应付数额的，有权向其他合伙人追偿。

5.合伙人为合伙经费垫支的费用，以合伙财产偿还，执行合伙业务，不得要求支付报酬。

五.入伙和退伙

1.经全体合伙人一致同意，可以吸纳他人加入合伙，并处于同等地位，对入伙前合伙债务承担连带责任。

2.合伙人可以退伙，应于两个月前通知其他合伙人。

3.发生下列情形之一，合伙人即退伙：

(1)合伙人死亡;

(2)合伙人解散;

(3)合伙人在合伙中权益全部被法院判令执行;

(4)合伙人丧失民事行为能力;

(5)合伙人被除名。

4.合伙人死亡，经全体合伙人同意，可以由其继承人继承其权利和义务，继承之日取得合伙人资格。

5.退伙人的财产结算，以退伙时合伙财产状况为准，对尚未了结的合伙业务，了结时分配损益;对合伙债务，仍负连带责任。

6.退伙而引起的损失，应由退伙人赔偿。

7.退伙可用现金或其他协商方式支付，可以一次或分期退还。

8.合伙人在合伙期间不管以任何原因退伙的，退伙人只可获得其合伙时出资的金额，并在退出当日起一年后予以结算。

六.解散和清算

1.因下列原因之一可以解散：

(1)经营期满，合伙人不再要求延期;

(2)合伙人一致同意解散;

(3)合伙只剩一名合伙人;

(4)因违法被吊销营业执照;

(5)其他各方认可的原因。

2.合伙解散时应进行清算。

(1)清偿后的剩余部分，按出资比例分配给合伙人;

(2)清偿后的债务，按出资比例，由合伙人个人财产清偿。

七.经营期限

1.本合伙企业经营期限为年，自合伙协议集体签字之日起算。

2.合伙变更字号、经营场所、范围、修改合伙协议，延长经营期限，入伙和退伙等均应由全体合伙人集体同意方可执行。

八.附则

1.本合伙协议由全体合伙人一致制订，生效后对全体合伙人具有约束力。

2.经全部合伙协商一致，就未尽事宜和以上条款修订、补充合伙协议。

3.本章程经全体合伙人签字后生效。

【延伸阅读：合作做生意注意些什么】

【合伙做生意注意事项】

合伙做生意注意事项

1、为什么我们选择合作

开始创业，没有足够的资金也好，经验不足也罢，当我们创业者不得不选择合作者的时候，我们选择合作!因为合作可以使项目很好的发展实施，合作可以使我们合作双方资源共享，合作可以使自己变得更强大;合作有哪些好处，能给彼此带来什么。

合伙做生意注意事项

2、合作目的与目标

所谓到不足不相为谋，找到合作伙伴的关键，利益的合理分配是合作伙伴选择你的主要，当中，合作伙伴对你的项目的可操控性人的因素会很注意!当你有了任何一种资源的时候，在选择合作者，看中的合作伙伴必然有很好的可合作资源，这种资源就是你的合作目的，目标是在行业上的地位，有了清楚的合作目的和目标，合作才能成立。

合伙做生意注意事项

3、合作伙伴的职责

创业合作者要明确合作伙伴的各自职责，不能模糊，要能拿出书面的职责分析，因为是长期的合作，明晰责任最重要，这样可以在后期的经营中不至于互相扯皮，反目成仇，好多的创业合作中会有问题，就是因为责任明细不够!

合伙做生意注意事项

4、合作过程的投入比例利润分配

作为合伙做生意注意事项中很重要的一点，合作投入比例是合作开始双方根据各自的合作资源作价而产生!因为投入比例和分配利益成正比的关系，也要书面明细清楚;当然根据经营情况的变化，投入也要变化，在开始的时候，就要分析后期的资金或者资源的再进入情况1如果一方没有融资的实力，那另一方的投入会转换成相应的投资占有股，来分配投入产出的利益!根据合作双方约定的书面分配合同，分配双方的利润，

合伙做生意注意事项

5、合作方的退出机制

未雨绸缪，合作要想好不合作，当一方退出，什么时候退出，退出时的投入比与退出比的比例，以及怎样补偿，是谁承担?这些要提前书面明晰，签到合同里，项目的后期合作双方都能顺利的结束不必要的瓜葛，不要义气用事，以为大家是朋友不必计较的心态!合理的退出机制是合作的很重要的组成部分!

合伙做生意注意事项

6、合作过程摩擦的预防

学会怎么化解彼此间的纠葛，合作双方之间得摩擦主要是后期经营权和利润分配的矛盾，合理的安排合作职责，明晰合作双方的利益，保持一个良好的经营合作氛围，预防摩擦，重视摩擦，解决摩擦!良好的合作心态是解决摩擦的方法!

合伙做生意注意事项

7、合作之间建立商业信任

由于合作者初期的合作关系的原因，合作重情!把一些合作细节都模糊，这样作法是不正确地，等有问题出现的时候，没有一个根本的办法解决，互相攻击，留下一堆乱摊子，只能靠各自道德和情谊解决!把朋友和亲人之间的合作要建立在商业的基础上，用商业的解决方法去解决合作纠纷，避免纠纷，一切的合作细节都提前预防，提前明晰!一切合同化!创造一个良好的合作的平台!

【旺财风水之做生意的十大禁忌】

一、在店铺选址时，要格外关注店铺外的环境，尤其是马路街道的形状和走向，这关系到旺财风水的好坏。店前切忌反弓路，所谓反弓路，就是店前的马路形似一张巨大的弓箭放在对面，而不是放在自己这边，反弓路对旺财风水的形成不利。

二、在店铺选址时，还要注意店前的马路是否遇到丁字路口，如果是的话，最好避免丁字路口。如果实在无法避免，就找东西进行遮挡，挡住迎面而来的风尘。

三、店铺选址地点切忌选在冷僻的小巷、角落。在市场调查时，就应该对预备开店的地点进行人流车流的评估，如果人流量和车流量太小，对于旺财风水显然是不利的。

四、店铺所在地的水流也是一项影响旺财风水的因素。有水自然被认为是好的，但也要看水流的走向。切忌水流流向外，俗话说，肥水不流外人田，水是财运的象征，应该流向自己。

五、店铺的明堂位面积切忌过小，店面前的面积越大，才越利于聚集人气，利于财运。宁可选择店面宽敞而进度不深的，也不能选择店面很窄里面宽大的店铺，越往里走越狭小的店面是做生意的十大禁忌之一。

六、店面门口的亮度切忌过暗。一般在顾客到来，或者投资者、合伙人来洽谈生意的时候，这种人际交往的地点一般都会选择在店面进门口，给人的第一印象很重要，要好好把握。

七、店铺朝向切忌坐南朝北。坐南朝北的房屋在北半球不能接受到足够的日照，在风水学上讲属于阴宅，不利于旺财风水。对于营业类的店铺，最好的选择还是坐北朝南的阳宅，可避免夏季暴晒和冬季风雪。

八、店面门外切忌对着煞物。店铺门正面如果对着煞物，必将有损旺财风水的形成。煞物一般为烟囱、厕所、殡仪馆、医院等一些容易引起人心里不适的建筑物。

九、切忌缺少正确的风水物。每个人的命数均不相同，并且总有弱点，针对老板自身的命数缺憾，选择合适的风水物加以弥补，才能达到旺财的目的。一般常见有貔貅、招财猫等风水物。

十、店铺色彩切忌选用与自己命盘相克的颜色。店铺的外观色彩相当于人的脸面，是非常明显且重要的，应该避免选择与命盘相克的颜色，而选择利于自己命盘的颜色。